电力项目施工合同范本

电力项目施工合同范本合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.承包商愿意接受业主的委托，按本合同约定的条款完成项目的施工；3.双方经过友好协商，达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条项目范围及内容（1）电力线路工程；（2）变电站工程；（3）配电网工程；（4）其他与本项目相关的电力设施工程。1.2项目内容：乙方应按甲方提供的施工图纸、技术规范和施工要求，完成项目的施工，并保证项目的质量、安全、进度和投资控制等目标。第二条合同价格及支付方式2.1合同价格：双方经协商一致，确认本项目的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2支付方式：（1）甲方按本合同约定的付款节点，向乙方支付相应的进度款；（2）项目完成后，甲方应根据乙方提交的工程结算报告，及时进行审计，并在审计确认后支付剩余款项；（3）支付方式为银行转账，账户信息如下：户名：__________账号：__________银行：__________第三条施工工期3.1双方确认，本项目的施工工期为______天，自乙方收到甲方书面开工通知之日起计算。3.2乙方应按合同约定的工期完成项目的施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量标准及验收（1）符合国家及行业的相关质量标准；（2）符合甲方提供的技术规范要求；（3）满足甲方的使用功能需求。4.2项目完成后，乙方应组织自检，并向甲方提交工程验收申请。甲方应在接到验收申请后的______天内组织验收，如甲方在规定时间内未组织验收，视为项目已按约定完成。4.3验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。第五条安全及环保要求5.1乙方应严格按照国家及地方有关安全生产的法律、法规和甲方提供的安全生产要求，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。5.2乙方应做好施工现场的环境保护工作，严格按照国家及地方有关环境保护的法律、法规和甲方提供的环保要求，确保施工过程中的环境保护。第六条违约责任6.1乙方未按合同约定的工期完成项目施工的，应按照逾期付款金额的______%向甲方支付违约金。6.2乙方施工质量不符合合同约定的，应承担相应的整改费用，并支付甲方因此造成的损失。6.3甲方未按约定支付进度款的，应支付乙方逾期付款金额的______%作为违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目完成并通过验收止。甲方（盖章）：__________日期：____年____月____日乙方（盖章）：__________日期：____年____月____日一、附件列表：1.电力项目施工图纸2.技术规范及施工要求3.安全生产法律法规4.环境保护法律法规5.工程结算报告6.验收申请及验收报告7.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.未按合同约定的工期完成项目施工2.施工质量不符合合同约定3.未按约定支付进度款4.甲方未组织验收或验收不合格未及时整改5.乙方未按要求进行安全及环保管理三、法律名词及解释：1.电力项目：指本合同所涉及的电力线路工程、变电站工程、配电网工程等相关设施工程。2.施工图纸：指甲方提供的用于指导乙方施工的图纸及技术文件。3.违约金：指因违约行为产生的赔偿金，按合同约定计算。4.安全生产：指在施工过程中，对人身、设备、材料等安全进行保护的措施。5.环保要求：指在施工过程中，对环境保护、污染防治等进行规范的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方应提前做好施工计划，合理安排人力、物力，避免工期延误。如因特殊情况导致工期延误，应及时与甲方沟通，争取甲方理解和支持。2.施工质量问题：乙方应加强施工过程中的质量控制，定期自检，发现问题及时整改。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。3.支付问题：甲方应按照合同约定的付款节点及时支付进度款，如有疑问，应及时与乙方沟通解决。4.安全及环保问题：乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产和环保的法律、法规，加强施工现场的安全及环保管理。如发生安全事故或环保问题，应及时报告甲方，并按照甲方要求进行处理。五、所有应用场景：1.适用于各类电力项目的施工合