电气工程建筑施工合同

电气工程建筑施工合同合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为电气工程建设项目的业主，乙方为具有相关资质的电气工程建筑施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供电气工程建筑施工服务的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：主要包括________________等。1.5工程质量标准：符合________________等相关标准和要求。二、合同价格及支付方式2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2支付方式：（1）甲方在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同总价____%；（2）乙方完成合同约定的工程内容，并经甲方验收合格后，甲方再向乙方支付合同总价____%；（3）剩余的合同总价____%，作为乙方质量保证金，自工程验收合格之日起保留____个月，期间如有质量问题，乙方负责修复，并承担相应费用。质量保证期满后，甲方应在____个工作日内无息退还剩余的质量保证金。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程在____年____月____日前竣工交付。3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应按甲方要求采取措施加快施工进度，并承担相应违约责任。四、工程质量及保修4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应按合同约定提供保修服务，保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限内出现的质量问题，乙方负责修复，并承担相应费用。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的____%。5.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同总价的____%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家法律法规，严格执行合同约定，确保工程顺利进行。7.2双方如需变更或解除合同，应签订书面协议，经双方共同确认后生效。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.电气工程建筑施工图纸及设计文件2.工程量清单3.施工方案及施工组织设计4.施工合同专用条款5.施工合同通用条款6.乙方资质证明文件7.甲方授权书8.工程验收标准及方法9.保修条款及相关文件10.法律法规要求的其他文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，视为违约。2.甲方未按照约定支付合同价款，视为违约。3.乙方未按照施工图纸、设计文件和施工标准进行施工，视为违约。4.乙方施工过程中出现质量问题，未能在规定时间内修复或提出合理解决方案，视为违约。5.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件或其他必要支持，视为违约。6.双方未按照约定履行合同义务，导致工程进度延误，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指电气工程建设项目的业主。2.乙方：指具有相关资质的电气工程建筑施工单位。3.合同总价：指双方约定的完成合同约定的工程内容所需支付的金额。4.质量保证金：指为确保工程质量，甲方在工程验收合格后保留的一部分合同总价。5.施工期限：指乙方完成合同约定的工程内容所需的时间。6.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行检验、评估，以确定是否符合合同约定的质量标准。7.保修：指乙方在合同约定的保修期限内对工程出现的质量问题进行修复，并承担相应费用的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并承担相应违约责任。2.工程质量问题：乙方应负责修复，并承担相应费用。3.支付纠纷：双方应协商解决，无法解决的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.施工条件不满足：双方应协商解决，确保施工条件的提供。5.法律法规变化：双方应遵循新的法律法规，调整合同相应条款。五、所有应用场景：1.适用于甲方为电气工程建设项目的业主，乙方为具有相关资质的电气工程建筑施工单位的情况。2.适用于新建、改