采光井施工合同范本

采光井施工合同范本合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：联系电话：乙方：（全称）地址：联系电话：一、工程概述1.1工程名称：__________采光井工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________1.5工程质量标准：__________二、施工内容与要求2.1乙方应按甲方的要求，完成采光井的设计、施工、验收及保修等工作。2.2乙方应按照约定的工期完成工程，确保工程进度。2.3乙方应保证工程质量，确保工程安全，防范事故发生。2.4乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工。2.5乙方应提供施工过程中的相关资料，包括设计文件、施工记录、验收报告等。三、合同价格与支付3.1双方经协商一致，确定本合同的价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2甲方应按照约定的付款节点支付合同价款。3.3乙方完成工程后，甲方应组织验收。验收合格的，支付剩余合同价款。3.4合同价款支付方式如下：（1）预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同价的____%；（2）进度款：工程进度达到约定的____%后，甲方支付合同价的____%；（3）验收款：工程验收合格后，甲方支付合同价的____%。四、工期4.1双方确认，本工程的工期为____天。4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.3甲方如因特殊原因导致工程延期，应与乙方协商一致，并顺延工期。五、质量保证与保修5.1乙方应保证工程质量，确保工程安全，防范事故发生。5.2工程验收合格后，乙方应按约定提供保修服务。5.3保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限为____年。六、违约责任6.1乙方如未按照约定完成工程，应承担违约责任。6.2甲方如未按照约定支付合同价款，应承担违约责任。6.3双方如因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.采光井设计方案2.施工图纸3.工程预算明细4.施工进度计划5.验收标准和方法6.保修条款7.付款凭证8.工程变更记录9.施工安全事故应急预案10.相关法律法规和行业标准二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程，视为违约。2.乙方工程质量不符合约定的标准，视为违约。3.甲方未按照约定的付款节点支付合同价款，视为违约。4.甲方未按照约定提供施工条件，导致工程延期，视为违约。5.双方未协商一致导致工程变更，影响工程进度和质量，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指采光井工程项目的业主。2.乙方：指具有相关资质和经验的采光井施工单位。3.工期：指双方约定的完成采光井工程的时间。4.合同价款：指双方约定的完成采光井工程所需支付的金额。5.验收：指甲方对乙方完成的工程进行检查，以确认工程质量是否符合约定标准。6.保修：指乙方对已完成的工程在保修期限内承担维修、更换等义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应按照约定的标准进行施工，发现问题及时整改，确保工程质量。3.付款问题：甲方应按照约定的付款节点支付合同价款，如出现付款延误，应及时与乙方协商解决。4.合同变更：如甲方要求变更工程内容或工期，应及时与乙方协商一致，并签订补充协议。5.安全事故应急预案：乙方应制定安全事故应急预案，加强施工现场安全管理，预防事故发生。五、所有应用场景：1.适用于甲方为采光井工程项目的业主，乙方为具有相关资质和经验的采光井施工单位的情况。2.适用于采光井工程项目的设计、施工、验收及保修等工作。