非开挖施工合同的市场研究

非开挖施工合同的市场研究合同编号：__________非开挖施工合同的市场研究甲方：乙方：鉴于甲方为乙方提供非开挖施工服务，双方经友好协商，就乙方向甲方支付服务费用等事项达成如下协议：一、服务内容1.1乙方委托甲方进行非开挖施工，包括但不限于管道铺设、电缆铺设、光纤铺设等工程。1.2甲方应按照乙方的要求和国家相关法律法规、行业标准进行施工，确保施工质量和安全。1.3甲方应在约定的工期内完成施工，如因特殊情况导致无法按时完成，应提前通知乙方，并协商延期。二、服务费用2.1乙方向甲方支付的服务费用为人民币【】元整（大写：【】元整），其中包括施工费、材料费、人工费、设备租赁费等。2.2乙方支付服务费用时，应向甲方支付【】%的预付款，剩余款项在甲方完成施工后支付。2.3甲方应提供正规发票，乙方应按国家相关规定进行报销。三、保密条款3.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。3.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。四、违约责任4.1甲方未按约定完成施工的，应向乙方支付违约金，违约金为服务费用的【】%。4.2乙方未按约定支付服务费用的，应向甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的【】%。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他条款6.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。6.2合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.非开挖施工合同文本2.施工方案及设计图纸3.乙方提供的施工地点地形图4.甲方提供的施工设备清单5.乙方支付的预付款凭证6.甲方开具的服务费用发票7.施工进度计划表8.质量保证书9.安全防护措施方案10.双方签订的保密协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定完成施工，认定标准为实际完成时间超过合同约定的工期。2.乙方未按约定支付服务费用，认定标准为逾期支付超过合同约定的期限。3.甲方未按约定提供施工设备或设备不符合要求，认定标准为乙方书面提出的整改要求未被及时整改到位。4.乙方未按约定提供施工地点及相关资料，认定标准为甲方因乙方原因无法按计划开始施工。5.双方未按约定履行保密义务，认定标准为泄露对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。三、法律名词及解释：1.非开挖施工：指在不开挖地面的情况下，进行地下管线、电缆、光纤等设施的铺设工程。2.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向对方支付的赔偿金。3.滞纳金：指乙方未按约定时间支付服务费用，应向甲方支付的逾期付款违约金。4.保密义务：指合同双方在合同履行过程中对获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密的义务。5.工期：指合同约定的甲方完成非开挖施工的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如遇不可抗力因素导致施工进度延误，双方应及时沟通，协商调整工期。2.施工质量问题：如甲方施工质量不符合约定，乙方有权要求甲方及时整改，必要时可要求赔偿。3.设备故障：如甲方提供的设备出现故障，甲方应及时修复或更换设备，确保施工正常进行。4.天气原因导致停工：遇恶劣天气导致无法正常施工，双方应协商调整施工计划。5.合同争议：双方应通过友好协商解决，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.城市地下管线的铺设2.电缆、光纤