风力发电场土方施工合同

风力发电场土方施工合同合同编号：__________鉴于业主拟建设风力发电场，需要进行土方施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就土方施工的相关事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：风力发电场土方施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于土地平整、挖填方、排水工程、土方支护等土方施工内容。二、合同价格2.1施工方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成土方施工。2.2合同价格：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.3合同价格包括：人工费、材料费、设备费、管理费、利润等一切与施工有关的费用。2.4合同价格采取固定价格方式，不因材料价格、人工费用等变化而调整。三、合同工期3.1施工期限：自开工之日起，至工程验收合格之日止，工期为________个月。3.2开工日期：双方协商确定。3.3竣工日期：双方协商确定。四、施工质量4.1施工质量标准：符合国家及行业相关标准、规范要求，满足业主方的使用功能需求。4.2施工方应严格按照设计文件、施工方案组织施工，确保工程质量。4.3施工过程中，施工方应主动接受业主、监理等单位的检查、监督和指导，对发现的问题及时整改。五、合同的履行5.1施工方应按照合同约定的内容和工期，完成土方施工。5.2业主应按照合同约定，及时支付合同价款。5.3双方应共同参与工程验收，工程验收合格的，业主支付剩余合同价款。5.4施工过程中，双方应积极履行合同义务，确保工程顺利进行。六、违约责任6.1施工方未按照合同约定的内容和工期完成施工的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×逾期天数×日违约金比例。6.2业主未按照合同约定支付合同价款的，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×逾期天数×日违约金比例。6.3双方因违反合同约定造成对方损失的，应承担赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________代表（签名）：_______________代表（签名）：_______________签订日期：________________一、附件列表：1.风力发电场土方施工设计文件2.施工方案3.工程量清单4.材料及设备采购合同5.施工人员名单6.工程验收标准及方法7.合同履行过程中的相关证明文件和资料二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定的内容和工期完成施工的，属于违约行为。2.业主未按照合同约定支付合同价款的，属于违约行为。3.施工过程中，施工方未按照设计文件、施工方案组织施工，导致工程质量不符合约定的，属于违约行为。4.双方未按照合同约定履行其他义务的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，即风力发电场的业主。2.乙方：指合同中的受托方，即负责土方施工的施工方。3.合同价款：指双方约定的完成土方施工所需支付的金额。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。5.工程验收：指对完成的土方施工项目进行质量、进度、安全等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：如遇不可抗力等因素导致工程进度延误，双方应及时协商调整工期和费用。2.工程质量问题：如发现工程质量问题，施工方应立即整改，并承担相应责任。3.合同价款支付：业主应按照合同约定及时支付合同价款，避免逾期支付导致违约。4.合同争议：双方应积极协商解决合同争议，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。五、所