2024版湖南建设工程施工合同示范文本

编号：__________2024版湖南建设工程施工合同示范文本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版湖南建设工程施工合同示范文本合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方（发包方）1.2乙方（承包方）1.3丙方（设计方）1.4丁方（监理方）1.5术语定义第二章：合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程预算第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6支付方式及时间第四章：合同履行及工期4.1乙方义务4.2甲方义务4.3工期要求4.4工期延误及提前完工的处理第五章：工程质量与验收5.1质量标准5.2质量控制5.3验收程序5.4验收标准5.5质量争议的处理第六章：材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3质量要求6.4验收程序第七章：安全生产及环保7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环保要求7.4环保设施第八章：变更与解除合同8.1合同变更8.2合同解除8.3变更及解除合同的程序第九章：违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3丙方违约9.4丁方违约9.5违约责任的认定及处理第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2协商解决10.3调解解决10.4仲裁解决10.5诉讼解决第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二章：其他约定12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力12.4forcemajeure12.5法律适用及争议解决第十三章：附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：技术说明书13.3附件三：工程量清单13.4附件四：合同价款明细表13.5附件五：付款及结算凭证第十四章：附则14.1合同的修订14.2合同的解释14.3合同的废止14.4合同的备案和公示合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方（发包方）：指_________，根据本合同承担相应的权利和义务。1.2乙方（承包方）：指_________，根据本合同承担相应的权利和义务。1.3丙方（设计方）：指_________，根据本合同承担相应的权利和义务。1.4丁方（监理方）：指_________，根据本合同承担相应的权利和义务。1.5术语定义：（1）工程：指本合同项下的_________。（2）合同价款：指本合同约定的乙方向甲方提供的工程所需支付的金额。（3）工期：指本合同约定的工程完成的时间。第二章：合同标的及工程概况2.1工程名称：_________。2.2工程地点：_________。2.3工程规模：_________。2.4工程内容：_________。2.5工程预算：合同价款为_________元。第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价：本合同的合同价款为_________元。3.2价格调整：合同价款调整按照_________的方式进行。3.3预付款：甲方应在合同签订后_________日内支付预付款，预付款金额为合同价款的_________%。3.4进度付款：乙方向甲方提交已完成的工程进度报告后，甲方应在_________日内支付相应的进度付款。3.5竣工结算：工程竣工后，乙方向甲方提交完整的工程资料和结算报告，甲方应在_________日内进行竣工结算。3.6支付方式及时间：甲方支付合同价款的方式为_________，支付时间为_________。第四章：合同履行及工期4.1乙方义务：乙方应按照本合同约定的工程内容、质量标准、工期要求等完成工程建设。4.2甲方义务：甲方应按照本合同约定的付款方式、时间向乙方支付合同价款，并保证工程建设的顺利进行。4.3工期要求：本工程计划工期为_________日。4.4工期延误及提前完工的处理：（1）如乙方原因导致工期延误，乙方应按照_________的标准向甲方支付违约金。（2）如甲方原因导致工期延误，甲方应按照_________的标准向乙方支付违约金。（3）如乙方提前完工，甲方应按照_________的标准向乙方支付提前完工奖励。第五章：工程质量与验收5.1质量标准：本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和_________的要求。5.2质量控制：乙方应建立健全质量保证体系，加强质量控制，确保工程质量。5.3验收程序：工程竣工后，乙方向甲方提交验收申请，甲方应在_________日内组织验收。5.4验收标准：工程验收应按照_________的标准进行。5.5质量争议的处理：工程质量争议由_________解决。第六章：材料和设备6.1材料供应：乙方负责提供本工程所需的材料，并保证材料质量。6.2设备供应：乙方负责提供本工程所需的设备，并保证设备质量。6.3质量要求：乙方提供的材料和设备应符合_________的要求。6.4验收程序：乙方应按照_________的程序进行材料和设备的验收。第八章：变更与解除合同8.1合同变更：（1）合同的变更应由甲方提出，并经乙方、丙方、丁方同意后方可生效。（2）变更内容应明确、具体，并经四方确认后以书面形式签订《合同变更协议》。（3）变更导致的费用增减按《合同变更协议》约定处理。8.2合同解除：（1）在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，一方有权提出解除合同。（2）解除合同的程序：提出解除合同的一方应提前_________日书面通知其他各方，并在_________日内与各方协商解除合同相关事宜。（3）解除合同后的责任处理：按合同约定和法律规定处理合同解除后的相关事宜。第九章：违约责任9.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付合同价款，应支付违约金，违约金为应付款项的_________%。（2）甲方未按约定提供施工条件，导致工程延误的，应承担因此产生的费用和损失。9.2乙方违约：（1）乙方未按约定完成工程，应支付违约金，违约金为合同价款的_________%。（2）乙方工程质量不符合约定的，应承担整改、修复等费用。9.3丙方违约：（1）丙方未按约定提供设计服务，应支付违约金，违约金为合同价的_________%。（2）丙方设计错误导致工程损失的，应承担相应的赔偿责任。9.4丁方违约：（1）丁方未按约定提供监理服务，应支付违约金，违约金为合同价的_________%。（2）丁方监理不力导致工程损失的，应承担相应的赔偿责任。第十章：争议解决（1）提交_________仲裁委员会仲裁。（2）向_________人民法院提起诉讼。第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：本合同自四方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序：合同变更按照第八章的约定办理。11.3合同终止条件：合同履行完毕或合同解除后，合同终止。第十二章：其他约定12.1保密条款：各方应对合同内容和签订过程保密，未经对方同意不得泄露。12.2知识产权保护：工程涉及的知识产权归属按国家法律法规和_________约定处理。12.3不可抗力：不可抗力事件按_________的规定处理。12.4forcemajeure：_________。12.5法律适用及争议解决：本合同适用_________法律，争议解决按照第十章的约定处理。第十三章：附件13.1附件一：工程图纸（见附图_________）。13.2附件二：技术说明书（见附图_________）。13.3附件三：工程量清单（见附表_________）。13.4附件四：合同价款明细表（见附表_________）。13.5附件五：付款及结算凭证（见附单_________）。第十四章：附则14.1合同的修订：本合同的修订须经四方同意，并以书面形式进行。14.2合同的解释：本合同的解释权归_________所有。14.3合同的废止：本合同在履行完毕或解除后失效。14.4合同的备案和公示：本合同签订后，各方应按照_________的规定进行备案和公示。合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________丙方（设计方）：_________丁方（监理方）：_________签订日期：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指定分包商：甲方有权根据工程需要指定分包商完成部分工程。乙方应接受甲方的指定，并按甲方要求完成分包工程。说明：甲方根据工程实际需要有权指定分包商，以确保工程进度和质量。乙方应无条件接受甲方的指定，并按照甲方的要求完成分包工程。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合约定标准。说明：甲方作为发包方，对工程质量有监督权。甲方可以通过现场检查、资料审核等方式对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合合同约定。1.3甲方变更权：甲方有权根据工程实际情况对合同内容进行变更，乙方应予以配合。说明：甲方作为发包方，有权根据工程实际情况对合同内容进行变更，包括但不限于工程范围、工程量、工程进度等。乙方作为承包方，应予以配合并按照甲方的要求进行调整。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方自主分包：乙方有权根据工程需要自主分包部分工程，但需事先征得甲方同意。说明：乙方作为承包方，有权根据工程实际需要自主分包部分工程。但在分包前，乙方需事先向甲方提出申请，并征得甲方的同意。2.2乙方工期保障：乙方应保证工程按约定的工期完成，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。说明：乙方作为承包方，有义务保证工程按照约定的工期完成。如果因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。2.3乙方质量保障：乙方应保证工程质量符合约定标准，并承担工程质量问题的修复责任。说明：乙方作为承包方，有义务保证工程质量符合合同约定。如果工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担相应的责任。附加条款三：第三方中介的特殊约定3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。说明：第三方中介作为独立的协调方，其主要职责是协调甲乙双方的关系，帮助解决合同履行过程中的问题和争议，以确保工程的顺利进行。3.2第三方中介的公正性：第三方中介应保持公正中立，不得偏袒任何一方，并按照合同约定履行中介职责。说明：第三方中介在履行中介职责时，应保持公正中立，不得偏袒任何一方。第三方中介应按照合同约定的内容和程序，公正、客观地处理甲乙双方的问题和争议。3.3第三方中介的费用：第三方中介的费用由甲乙双方根据实际服务内容协商确定，并由双方共同承担。说明：第三方中介在提供服务过程中产生的费用，由甲乙双方根据实际服务内容协商确定。这些费用将由甲乙双方按照约定的比例或方式共同承担。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术说明书3.工程量清单4.合同价款明细表5.付款及结算凭证二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定支付合同价款未按约定提供施工条件2.乙方违约行为：未按约定完成工程工程质量不符合约定3.丙方违约行为：未按约定提供设计服务设计错误导致工程损失4.丁方违约行为：未按约定提供监理服务监理不力导致工程损失三、法律名词及解释：1.合同价款：指合同约定的乙方向甲方提供的工程所需支付的金额。2.工期：指合同约定的工程完成的时间。3.违约金：指违约方因违约行为所需支付给守约方的赔偿金。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解