2024幼儿园建设工程总承包合同范本

编号：__________2024幼儿园建设工程总承包合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024幼儿园建设工程总承包合同范本合同目录第一章：合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3幼儿园建设工程1.4合同文件第二章：合同范围与工程内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程规模第三章：合同价格与支付3.1合同价格3.2预付款3.3工程进度款3.4质量保证金3.5支付方式第四章：工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误第五章：工程质量与标准5.1工程质量要求5.2质量检验5.3质量争议的处理第六章：设计与技术要求6.1设计文件6.2技术要求6.3设计变更第七章：施工安全与环保7.1施工安全7.2环境保护7.3安全生产责任第八章：合同的履行与维护8.1合同的履行8.2合同的维护8.3违约责任第九章：合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的生效、修改与终止11.1合同的生效11.2合同的修改11.3合同的终止第十二章：合同的附则12.1合同的签署与备案12.2合同的语言文字12.3合同的附件第十三章：其他约定13.1知识产权保护13.2保密条款13.3不可抗力第十四章：附件14.1合同附件清单14.2设计文件清单14.3技术标准与规范合同编号：2024幼儿园建设工程总承包合同第一章：合同主体及定义1.3幼儿园建设工程：指位于__________的幼儿园新建、改建或扩建项目，包括但不限于教学楼、宿舍楼、食堂、操场等设施的建设。1.4合同文件：指本合同及其附件、补充协议、修正案等文件。第二章：合同范围与工程内容2.1工程范围：本合同工程范围包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化、设备采购与安装等全部工程内容。2.2工程内容：详细工程内容见附件一《工程量清单》。2.3工程规模：幼儿园规模为__________班，学生人数约为__________人。第三章：合同价格与支付3.1合同价格：本合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2预付款：甲方应在合同签订后__________个工作日内，向乙方支付合同总价款的__________%作为预付款。3.3工程进度款：甲方根据乙方提交的建设进度，按约定的比例和时间向乙方支付工程进度款。3.4质量保证金：乙方在工程竣工验收合格后，应按合同约定向甲方支付质量保证金，保证金比例为合同总价的__________%。3.5支付方式：支付方式为银行转账，账户信息见附件二《账户信息》。第四章：工程进度与工期4.1工程进度计划：详细工程进度计划见附件三《工程进度计划》。4.2工期要求：本工程计划开工日期为__________年__________月__________日，计划竣工日期为__________年__________月__________日。4.3工期延误：因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应按合同约定向甲方支付违约金。第五章：工程质量与标准5.1工程质量要求：本工程质量应符合国家及行业的相关标准和规范，详见附件四《质量标准》。5.2质量检验：乙方应按合同约定和国家相关标准对工程进行自检、互检和专检，甲方有权进行抽检。5.3质量争议的处理：工程质量争议应通过双方协商解决，协商不成的，可按合同约定提交仲裁或诉讼。第六章：设计与技术要求6.1设计文件：乙方应根据甲方的要求和国家相关标准，提供完整的施工图设计文件，并负责设计文件的解释和技术交底。6.2技术要求：详细技术要求见附件五《技术要求》。6.3设计变更：如因设计原因需要变更的，乙方应按甲方要求及时提供变更后的设计文件，并负责变更部分的施工。第八章：合同的履行与维护8.1合同的履行：双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，确保工程按期完成。8.2合同的维护：双方应积极维护合同的效力，解决履行过程中出现的问题，保证工程质量和进度。8.3违约责任：一方违约应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第九章：合同的变更与解除9.1合同变更：合同变更应书面协商一致，并经双方签字盖章确认。9.2合同解除：合同解除应书面协议，并经双方签字盖章确认。第十章：争议解决10.1争议解决方式：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可以向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2仲裁：仲裁地点为__________，仲裁语言为__________。10.3诉讼：诉讼地点为__________，诉讼语言为__________。第十一章：合同的生效、修改与终止11.1合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的修改：合同修改应书面协议，并经双方签字盖章确认。11.3合同的终止：合同终止应书面协议，并经双方签字盖章确认。第十二章：合同的附则12.1合同的签署与备案：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具同等法律效力。12.2合同的语言文字：本合同语言文字为中文。12.3合同的附件：见附件。第十三章：其他约定13.1知识产权保护：双方同意，合同中涉及的知识产权归甲方所有。13.2保密条款：双方应对合同内容和相关资料予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。第十四章：附件14.1合同附件清单：见附件一。14.2设计文件清单：见附件二。14.3技术标准与规范：见附件三。甲方（盖章）：__________幼儿园乙方（盖章）：__________建筑工程有限公司签订地点：__________签订日期：__________年__________月__________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。若乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担由此增加的成本和延误的工期。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的资料和信息。1.3甲方变更权：甲方有权在合同履行过程中对工程进行变更，包括但不限于工程范围、设计要求、施工工艺等。乙方应根据甲方的变更要求及时调整施工计划，并承担因变更导致的额外费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证：乙方应对工程质量承担全权责任，确保工程符合合同约定的质量要求。若工程质量出现问题，乙方应负责修复并承担由此产生的费用。2.2乙方进度保障：乙方应按照合同约定的工期完成工程，若乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方违约金，并承担因延误导致的损失。2.3乙方保密义务：乙方应对合同内容、甲方提供的技术资料和商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。若乙方违反保密义务，乙方应承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应按照甲乙双方的要求，协助完成合同的履行，包括但不限于工程监理、质量检测、进度协调等。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲乙双方协商确定，并按照约定的方式支付。3.3第三方中介的独立性：第三方中介应保持独立性，公正客观地履行中介职责，不受甲乙双方的不当影响。3.4第三方中介的违约责任：若第三方中介未能按照合同要求履行中介职责，导致工程出现质量、进度等问题，第三方中介应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：《工程量清单》2.附件二：《账户信息》3.附件三：《工程进度计划》4.附件四：《质量标准》5.附件五：《技术要求》6.附件六：《设计文件清单》7.附件七：《材料供应商名录》8.附件八：《监督与检查记录》9.附件九：《变更申请单》10.附件十：《保密协议》11.附件十一：《第三方中介服务协议》二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：a.未按约定时间支付预付款、进度款或质量保证金b.未按约定提供施工场地、施工条件或材料供应c.未按约定时间完成设计审查或工程验收d.未经乙方同意，擅自变更工程内容或指定材料供应商2.乙方违约行为：a.未按约定时间完成工程或达到质量标准b.未按约定采购材料或使用不合格材料c.未按约定进行工程监督或隐瞒工程问题d.未按约定保密甲方技术资料或商业秘密3.第三方中介违约行为：a.未按约定时间完成中介服务或达不到服务标准b.未保持独立性，受到甲乙双方不当影响c.未公正客观地履行中介职责，导致工程问题d.泄露甲方技术资料或商业秘密三、法律名词及解释：1.违约金：违约方应向守约方支付的违约赔偿金。2.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。3.仲裁：合同双方约定将争议提交仲裁委员会进行裁决。4.诉讼：合同双方约定将争议提交法院进行审理。5.质量保证金：为确保工程质量，合同一方按约定向另一方支付的保证金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：协商调整施工计划，必要时签订进度延期协议。2.材料质量问题：