2024版03.建设工程施工合同管理

编号：__________2024版03.建设工程施工合同管理甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版03.建设工程施工合同管理合同目录第一章：合同总则1.1合同定义1.2合同适用范围1.3合同签订主体1.4合同效力1.5合同解释权第二章：施工合同主体2.1发包人2.2承包人2.3设计单位2.4监理单位2.5施工分包单位第三章：合同标的与工程概况3.1工程地点3.2工程规模3.3工程内容3.4工程质量标准3.5工程工期第四章：合同价格与支付4.1合同总价4.2价格调整4.3预付款4.4进度付款4.5竣工结算4.6质量保证金第五章：合同履行与施工管理5.1合同履行原则5.2施工组织设计5.3施工现场管理5.4工程变更5.5工程暂停与复工5.6工程验收第六章：合同风险与管理6.1风险识别与评估6.2风险防范措施6.3合同争议解决6.4合同违约责任6.5安全事故处理第七章：合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同解除条件7.4合同解除程序第八章：施工合同的转让与分包8.1合同转让8.2合同分包条件8.3合同分包程序8.4分包合同管理第九章：质量与检验9.1质量要求9.2检验标准9.3质量验收9.4质量保修第十章：工期与进度10.1工期规定10.2进度计划10.3工期延误10.4工期提前第十一章：费用与成本控制11.1费用控制目标11.2成本核算11.3成本控制措施11.4成本分析与报告第十二章：环境保护与安全生产12.1环境保护要求12.2安全生产管理12.3安全防护措施12.4安全事故报告与处理第十三章：合同争议解决13.1协商解决13.2调解解决13.3仲裁解决13.4诉讼解决第十四章：附则14.1合同的生效、修改和解除14.2合同的保管14.3合同的复印14.4合同的翻译14.5合同的补充协议合同编号2024版03.建设工程施工合同管理第一章：合同总则1.1合同定义本合同是指发包人与承包人之间，就承包人完成发包人指定的工程，并支付相应的价款所达成的明确相互权利义务关系的文件。1.2合同适用范围本合同适用于发包人委托承包人进行的建筑工程施工，包括但不限于土建、安装、装修等工程。1.3合同签订主体本合同由具有独立民事责任能力的发包人和承包人签订。1.4合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工并验收合格，支付完毕所有款项后终止。1.5合同解释权本合同的解释权归双方共同所有，双方应本着公平原则，共同协商解决合同解释中的争议。第二章：施工合同主体2.1发包人发包人是指按照本合同约定，委托承包人进行工程建设的法人或其他组织。2.2承包人承包人是指按照本合同约定，接受发包人的委托，承担工程建设的法人或其他组织。2.3设计单位设计单位是指按照本合同约定，负责工程设计工作的法人或其他组织。2.4监理单位监理单位是指按照本合同约定，负责对工程建设过程进行监督管理的法人或其他组织。2.5施工分包单位施工分包单位是指承包人将其合同范围内的一部分工程或工作委托给其他法人或组织完成的行为。第三章：合同标的与工程概况3.1工程地点本工程位于____________________（具体地址）。3.2工程规模本工程的规模为____________________。3.3工程内容本工程的内容包括____________________。3.4工程质量标准本工程的施工质量应符合____________________的相关规定。3.5工程工期本工程的计划工期为____________________。第四章：合同价格与支付4.1合同总价本合同的总价为____________________元（大写：____________________元整）。4.2价格调整价格调整的方式和条件按照____________________执行。4.3预付款发包人应在合同签订后____________________日内向承包人支付预付款，金额为合同总价的____________________%。4.4进度付款进度付款按照____________________执行。4.5竣工结算工程竣工后，承包人应按照合同约定提交竣工结算报告，发包人应在收到报告后____________________日内进行审核，确认无误后支付竣工结算款。4.6质量保证金承包人应在工程竣工后保留一定的质量保证金，用于保证工程质量的持续稳定。第五章：合同履行与施工管理5.1合同履行原则双方应本着诚实信用、公平交易的原则履行本合同。5.2施工组织设计承包人应根据工程特点和施工要求，编制施工组织设计，并报发包人审批。5.3施工现场管理承包人应严格按照国家有关法律法规和施工组织设计的要求，进行施工现场的管理。5.4工程变更工程变更按照____________________执行。5.5工程暂停与复工工程暂停与复工的条件和程序按照____________________执行。5.6工程验收工程验收按照____________________执行。第六章：合同风险与管理6.1风险识别与评估双方应共同识别合同履行过程中的风险，并评估风险的可能性和影响。6.2风险防范措施双方应根据风险评估的结果，采取相应的防范措施，以减少风险的影响。6.3合同争议解决合同争议解决的途径包括协商、调解、仲裁和诉讼。6.4合同违约责任违约方应承担相应的违约责任，具体按照____________________执行。6.5安全事故处理安全事故的处理应严格按照国家有关法律法规和合同约定执行。第八章：施工合同的转让与分包8.1合同转让未经对方同意，合同一方不得将合同全部或部分转让给第三方。8.2合同分包条件承包人可以将非主体工程或专业工程分包给具有相应资质的第三方。8.3合同分包程序承包人应提前书面通知发包人，并提交分包方案和相关资质证明。8.4分包合同管理分包合同应报发包人备案，承包人应对分包工程的质量、安全等负责。第九章：质量与检验9.1质量要求工程质量应符合国家相关标准和行业规范。9.2检验标准工程检验应按照合同约定的标准和程序进行。9.3质量验收工程竣工后，双方应共同进行质量验收。9.4质量保修承包人应对工程质量承担保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第十章：工期与进度10.1工期规定工程应按照合同约定的工期完成。10.2进度计划承包人应制定详细的施工进度计划，并报发包人审批。10.3工期延误因承包人原因导致工期延误的，应按照合同约定承担责任。10.4工期提前工程提前完成的，双方可协商提前验收。第十一章：费用与成本控制11.1费用控制目标双方应共同控制工程费用，确保工程总投资不超过合同总价。11.2成本核算承包人应定期向发包人报告工程成本核算情况。11.3成本控制措施双方应共同采取措施，控制工程成本的合理增长。11.4成本分析与报告承包人应定期进行成本分析，并向发包人提交成本分析报告。第十二章：环境保护与安全生产12.1环境保护要求工程应遵守国家环境保护法规，保护生态环境。12.2安全生产管理工程应遵守国家安全生产法规，确保施工安全。12.3安全防护措施承包人应采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。12.4安全事故报告与处理安全事故发生时，承包人应立即报告发包人，并按照合同约定处理。第十三章：合同争议解决13.1协商解决双方应通过友好协商解决合同争议。13.2调解解决协商不成的，双方可同意提交第三方调解。13.3仲裁解决双方可约定仲裁机构，按照仲裁规则解决争议。13.4诉讼解决如双方未约定仲裁，任何一方均可向人民法院提起诉讼。第十四章：附则14.1合同的生效、修改和解除合同的生效、修改和解除应书面签订，并经双方签字盖章。14.2合同的保管双方各自保管好合同正本，副本用于履行合同。14.3合同的复印合同的任何一方均可复制合同副本，但不得用于履行合同。14.4合同的翻译合同的翻译版本以中文版本为准。14.5合同的补充协议合同的补充协议应书面签订，并经双方签字盖章。（发包人签字）（承包人签字）（日期：________年____月____日）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，并按照甲方的要求进行施工。1.2甲方监督权甲方有权对施工过程进行监督，以确保工程质量、进度和安全符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更权甲方有权根据工程需要，对工程内容、规模、设计等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划和方案。1.4甲方验收权甲方有权对工程进行验收。工程竣工后，乙方应按照甲方的要求提交相关验收资料，并配合甲方进行实地验收。1.5甲方支付条款甲方应按照合同约定的付款方式和时间，向乙方支付工程价款。如甲方未按时支付，应按照合同约定承担违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保障乙方应保证工程质量，确保工程达到合同约定的质量标准。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复及赔偿责任。2.2乙方进度保障乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。2.3乙方安全责任乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。2.4乙方材料和设备乙方应负责采购施工所需的材料和设备，并保证其质量符合合同约定。2.5乙方分包管理乙方应负责对分包工程的管理和协调，确保分包工程的质量、进度和安全符合合同约定。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介的公正性第三方中介应保持公正中立，不偏袒任何一方。如第三方中介存在偏袒行为，应承担相应责任。3.3第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用支付方式和金额。3.4第三方中介的终止条件第三方中介的终止条件应在合同中明确。如双方达成一致，可以终止第三方中介的服务。3.5第三方中介的保密义务第三方中介应对合同履行过程中的商业秘密和敏感信息保密，未经双方同意不得泄露给第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工组织设计方案3.分包方案及相关资质证明4.工程成本核算报告5.质量保修书6.安全生产措施方案7.材料和设备采购清单8.付款凭证及进度报告9.验收报告10.安全事故调查报告11.合同补充协议12.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程价款，视为违约。2.乙方未按约定工期完成工程，视为违约。3.乙方提供的材料和设备不符合合同质量标准，视为违约。4.乙方未遵守安全生产规定，导致安全事故发生，视为违约。5.第三方中介存在偏袒行为，视为违约。6.任何一方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.工期延误：乙方未按约定工期完成工程的情况。3.质量保修：承包人对工程质量承担保修责任。4.违约责任：违约方应承担的法定责任和合同约定的责任。5.第三方中介：协助协调甲乙双方关系，解决合同履行过程中的争议和问题的中介机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度缓慢：乙方应采取措施加快施工进度，必要时增加施工人员或延长施工时间。2.材料质量不符合要