2024家装装修施工合同范本_第1页
2024家装装修施工合同范本_第2页
2024家装装修施工合同范本_第3页
2024家装装修施工合同范本_第4页
2024家装装修施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

编号:__________2024家装装修施工合同范本甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日

2024家装装修施工合同范本合同目录第一章:合同主体及定义1.1甲方(业主)名称及联系方式1.2乙方(施工方)名称及联系方式1.3丙方(材料供应商)名称及联系方式1.4合同相关术语解释第二章:工程概述2.1工程地点2.2工程面积2.3工程预算2.4工程设计方案第三章:施工内容与要求3.1施工项目列表3.2施工标准及质量要求3.3施工进度计划3.4施工安全措施第四章:材料供应4.1材料清单4.2材料质量标准4.3材料供应周期4.4材料验收及保管第五章:工程款项支付5.1付款方式及进度5.2工程进度款支付比例5.3质量保证金支付及退还5.4违约金计算方式第六章:工期延误6.1工期延误的原因6.2工期延误的处理办法6.3工期延误的责任划分第七章:质量保障与售后服务7.1质量保障措施7.2质量问题处理流程7.3售后服务承诺第八章:合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同变更与解除的程序第九章:违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3丙方违约责任第十章:争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构及地点10.3诉讼管辖法院第十一章:合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二章:其他约定12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力因素第十三章:附件13.1工程设计图纸13.2施工方案及施工工艺13.3材料合格证及检测报告第十四章:合同的修订与补充14.1合同修订条件14.2合同补充内容14.3修订与补充的生效程序合同编号_________第一章:合同主体及定义1.1甲方(业主)名称:_________,联系方式:_________1.2乙方(施工方)名称:_________,联系方式:_________1.3丙方(材料供应商)名称:_________,联系方式:_________1.4合同相关术语解释:1.4.1工程:指位于_________的住宅装修工程,面积为_________平方米。1.4.2施工方:指承担本工程装修施工义务的乙方。1.4.3材料供应商:指提供本工程所需材料的丙方。第二章:工程概述2.1工程地点:_________2.2工程面积:_________平方米2.3工程预算:人民币(大写):_________元整(小写):_________元2.4工程设计方案:详见附件一。第三章:施工内容与要求3.1施工项目列表:3.1.1室内墙面翻新3.1.2地板更换3.1.3卫生间改造3.1.4厨房装修3.1.5水电线路改造3.1.6家具制作与安装3.1.7灯具安装3.1.8其他:_________3.2施工标准及质量要求:按照《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB502102001)执行。3.3施工进度计划:详见附件二。3.4施工安全措施:乙方应制定施工安全措施,并负责施工现场的安全管理。第四章:材料供应4.1材料清单:详见附件三。4.2材料质量标准:符合国家相关标准和规范要求。4.3材料供应周期:根据施工进度计划确定。4.4材料验收及保管:甲方、乙方共同参与材料验收,乙方负责材料的保管。第五章:工程款项支付5.1付款方式及进度:5.1.1工程预付款:合同签订后七个工作日内,甲方支付乙方工程预算的30%作为预付款。5.1.2工程进度款:按照实际完成工程量的70%支付。5.1.3质量保证金:工程验收合格后,甲方支付乙方工程总款的5%作为质量保证金。5.2工程进度款支付比例:按照实际完成工程量的70%支付。5.3质量保证金支付及退还:工程验收合格后,甲方支付乙方工程总款的5%作为质量保证金,待质保期结束后无质量问题退还。5.4违约金计算方式:违约方应支付对方合同总金额的10%作为违约金。第六章:工期延误6.1工期延误的原因:不可抗力、甲方原因、乙方原因等。6.2工期延误的处理办法:根据实际情况协商解决。6.3工期延误的责任划分:按照双方原因及责任比例划分。第七章:质量保障与售后服务7.1质量保障措施:乙方按照施工标准和质量要求进行施工,并对施工质量负责。7.2质量问题处理流程:发现问题后,甲方通知乙方,乙方应在接到通知后七个工作日内予以解决。7.3售后服务承诺:质保期内,乙方负责免费保修,质保期后,提供有偿维修服务。第八章:合同的变更与解除8.1合同变更条件:8.1.1双方协商一致;8.1.2因政策、法律变化要求变更;8.1.3因不可抗力因素导致变更。8.2合同解除条件:8.2.1双方协商一致;8.2.2因不可抗力因素导致合同无法履行;8.2.3对方严重违反合同规定。8.3合同变更与解除的程序:8.3.1提出变更或解除意向的一方应书面通知对方;8.3.2双方协商确定变更或解除的具体内容;8.3.3签订书面变更协议或解除协议,并报原合同登记机关备案。第九章:违约责任9.1甲方违约责任:9.1.1未按约定时间支付预付款、进度款或质量保证金;9.1.2未按约定提供施工条件或干扰正常施工;9.1.3未按约定接受工程验收或拖延验收。9.2乙方违约责任:9.2.1未按约定时间完成工程或擅自更换施工人员;9.2.2未按约定标准进行施工或使用不合格材料;9.2.3未按约定提供售后服务或处理质量问题不及时。9.3丙方违约责任:9.3.1未按约定时间提供材料或提供不合格材料;9.3.2未按约定价格供应材料或擅自提高价格;9.3.3未按约定提供售后服务或处理问题不及时。第十章:争议解决10.1争议解决方式:10.1.1双方友好协商解决;10.1.2请求相关行业协会调解;10.1.3向合同登记机关申请调解或仲裁。10.2仲裁机构及地点:10.2.1仲裁机构:_________仲裁委员会;10.2.2仲裁地点:_________。10.3诉讼管辖法院:_________人民法院。第十一章:合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件:11.1.1双方签字盖章;11.1.2合同登记备案;11.1.3满足合同开始的全部前提条件。11.2合同终止条件:11.2.1工程全部完成,甲乙双方验收合格;11.2.2双方达成终止协议;11.2.3合同约定的其他终止条件。11.3合同解除条件:11.3.1双方协商一致;11.3.2因不可抗力因素导致合同无法履行;11.3.3对方严重违反合同规定。第十二章:其他约定12.1保密条款:双方应对合同内容及签订过程保密,未经对方同意不得向第三方披露。12.2知识产权保护:双方应尊重对方在合同过程中形成的知识产权,未经对方同意不得使用。12.3不可抗力因素:不可抗力因素包括自然灾害、社会事件等,导致合同无法履行或履行困难时,双方应协商解决。第十三章:附件13.1工程设计图纸:详见附件四。13.2施工方案及施工工艺:详见附件五。13.3材料合格证及检测报告:详见附件六。第十四章:合同的修订与补充14.1合同修订条件:14.1.1双方协商一致;14.1.2因政策、法律变化要求修订;14.1.3因不可抗力因素导致修订。14.2合同补充内容:14.2.1双方签订补充协议,作为本合同的附件;14.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3修订与补充的生效程序:14.3.1双方签字盖章;14.3.2合同登记备案;14.3.3满足合同修订的全部前提条件。多方为主导时的,附件条款及说明附件一:甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方变更要求处理:1.1甲方如需对工程进行变更,应提前至少一个月以书面形式通知乙方,并详细说明变更内容。1.2乙方应在收到变更通知后七个工作日内,提出变更实施方案及变更后的工程预算。1.3双方就变更实施方案及工程预算达成一致后,签订书面变更协议,并按协议执行。2.甲方延期验收处理:2.1甲方如因特殊原因无法按约定时间进行工程验收,应提前至少一个月书面通知乙方。2.2乙方在收到延期验收通知后,应继续按照原进度完成工程,并保证工程质量不受影响。2.3甲方延期验收的期限最长不得超过三个月,否则视为甲方默认验收合格。3.甲方提前入住处理:3.1甲方如需提前入住,应提前至少两个月书面通知乙方。3.2乙方应在收到提前入住通知后,尽快安排施工进度,确保甲方能够按计划入住。3.3提前入住可能导致工程进度加快,乙方有权要求甲方支付相应的加快费用。附件二:乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方施工质量保障:1.1乙方应严格按照施工标准和质量要求进行施工,确保工程质量。1.2乙方在施工过程中,应主动向甲方报告施工进展及质量情况。1.3乙方应在工程验收前,组织自检,确保工程质量符合约定标准。2.乙方工期保障:2.1乙方应确保工程按照约定的工期完成,如因乙方原因导致工期延误,应按约定承担违约责任。2.2乙方应合理安排施工人员及施工进度,确保工程按时完成。2.3乙方在工程接近尾声时,应提前与甲方沟通,确保工程顺利验收。3.乙方材料供应保障:3.1乙方应按照合同约定,及时提供所需材料,并保证材料质量。3.2乙方在材料供应过程中,应主动与甲方沟通,确保材料供应的及时性及准确性。3.3乙方在发现材料质量问题时,应立即停止使用,并及时通知甲方和丙方。附件三:第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的职责:1.1第三方中介负责协调甲方、乙方之间的沟通,确保合同的顺利履行。1.2第三方中介应监督乙方的施工质量及进度,确保工程按约定完成。1.3第三方中介在合同履行过程中,应公正、中立地处理甲乙双方的争议。2.第三方中介的违约处理:2.1第三方中介如因过错导致合同无法履行或产生争议,应承担相应的违约责任。2.2第三方中介在履行合同过程中,违反法律法规或合同约定的,甲方、乙方均有权要求其改正。2.3第三方中介的违约行为导致甲方、乙方损失的,应依法承担赔偿责任。3.第三方中介的终止与解除:3.1双方均有权在合同履行过程中,提前解除第三方中介的合同。3.2第三方中介如遇不可抗力因素,导致无法继续履行合同的,双方应协商解决。3.3第三方中介的合同终止或解除,不影响甲方、乙方之间的合同履行。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程设计图纸2.施工方案及施工工艺3.材料合格证及检测报告4.工程预算明细表5.工程进度计划表6.质量保修书7.售后服务承诺函8.合同变更协议9.违约金计算公式说明10.工期延误处理办法11.质量问题处理流程12.材料供应时间表13.施工人员名单及资质证明14.工程验收记录二、违约行为及认定:1.甲方违约行为:未按约定时间支付预付款、进度款或质量保证金;未按约定提供施工条件或干扰正常施工;未按约定接受工程验收或拖延验收。2.乙方违约行为:未按约定时间完成工程或擅自更换施工人员;未按约定标准进行施工或使用不合格材料;未按约定提供售后服务或处理质量问题不及时。3.丙方违约行为:未按约定时间提供材料或提供不合格材料;未按约定价格供应材料或擅自提高价格;未按约定提供售后服务或处理问题不及时。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.违约金:一方违反合同约定,应支付给对方的一种经济赔偿。3.质量保证金:为确保工程质量,甲方按合同约定比例支付给乙方的资金。4.工程验收:对完成的工程进行检验,以确认其是否符合合同约定的质量标准。5.售后服务:乙方在工程验收合格后,对工程提供的保修和维修服务。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:原因:不可抗力、甲方原因、乙方原因等。解决办法:根据实际情况协商调整工期。2.材料质量问题:原因:乙方或丙方提供的材料不合格。解决办

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论