2024版建设工程施工合同由哪三部分组成_第1页
2024版建设工程施工合同由哪三部分组成_第2页
2024版建设工程施工合同由哪三部分组成_第3页
2024版建设工程施工合同由哪三部分组成_第4页
2024版建设工程施工合同由哪三部分组成_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

编号:__________2024版建设工程施工合同由哪三部分组成甲方:___________________乙方:___________________签订日期:_____年_____月_____日

2024版建设工程施工合同由哪三部分组成合同目录第一章:总则1.1合同当事人1.2合同文件的组成1.3合同的生效与解释第二章:施工合同的标的与范围2.1工程概述2.2施工内容2.3施工界限与施工场地第三章:合同价格与支付3.1合同价格的确定3.2预付款3.3工程进度款3.4竣工结算3.5价格调整第四章:工期与进度4.1施工工期4.2工程进度计划4.3工期延误4.4提前竣工奖励第五章:施工质量与标准5.1施工质量要求5.2材料与设备要求5.3施工工艺与操作规程5.4工程验收标准第六章:合同的履行与保证6.1承包人的义务与责任6.2发包人的义务与责任6.3合同的变更与解除6.4违约责任第七章:安全生产与环保7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护责任7.4职业健康安全第八章:保险与担保8.1工程保险8.2第三方责任保险8.3承包人提供的担保第九章:争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章:合同的终止与解除10.1合同终止的条件10.2合同解除的条件10.3合同终止与解除后的义务第十一章:违约责任11.1承包人的违约责任11.2发包人的违约责任11.3违约赔偿方式第十二章:合同的效力、变更、解除与终止12.1合同的效力12.2合同的变更12.3合同的解除12.4合同的终止第十三章:其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律、法规与政策变化第十四章:附则14.1合同的签订与备案14.2合同的生效、履行与监督14.3合同的修改与补充14.4合同解除或终止后的善后处理合同编号_________第一章:总则1.1合同当事人(1.1.1)发包人:_________(1.1.2)承包人:_________1.2合同文件的组成(1.2.1)合同协议书(1.2.2)中标通知书(1.2.3)投标文件(1.2.4)专用条款(1.2.5)通用条款(1.2.6)技术文件(1.2.7)图纸(1.2.8)已标价的工程量清单1.3合同的生效与解释(1.3.1)合同的生效条件(1.3.2)合同的解释顺序第二章:施工合同的标的与范围2.1工程概述(2.1.1)工程名称:_________(2.1.2)工程地点:_________(2.1.3)工程规模:_________(2.1.4)工程性质:_________2.2施工内容(2.2.1)主要施工内容:_________(2.2.2)施工附加内容:_________2.3施工界限与施工场地(2.3.1)施工界限:_________(2.3.2)施工场地:_________第三章:合同价格与支付3.1合同价格的确定(3.1.1)合同总价:_________(3.1.2)价格调整条件:_________(3.1.3)价格调整方式:_________3.2预付款(3.2.1)预付款比例:_________(3.2.2)预付款发放时间:_________(3.2.3)预付款回收条件:_________3.3工程进度款(3.3.1)进度款支付比例:_________(3.3.2)进度款支付时间:_________(3.3.3)进度款支付条件:_________3.4竣工结算(3.4.1)竣工结算方式:_________(3.4.2)竣工结算时间:_________(3.4.3)竣工结算条件:_________3.5价格调整(3.5.1)价格调整因素:_________(3.5.2)价格调整程序:_________第四章:工期与进度4.1施工工期(4.1.1)合同工期:_________(4.1.2)工期顺延条件:_________(4.1.3)工期延误后果:_________4.2工程进度计划(4.2.1)进度计划提交时间:_________(4.2.2)进度计划审批程序:_________4.3工期延误(4.3.1)工期延误的责任:_________(4.3.2)工期延误的处理:_________4.4提前竣工奖励(4.4.1)提前竣工奖励条件:_________(4.4.2)提前竣工奖励金额:_________第五章:施工质量与标准5.1施工质量要求(5.1.1)工程质量标准:_________(5.1.2)质量检验程序:_________5.2材料与设备要求(5.2.1)材料质量标准:_________(5.2.2)设备质量标准:_________5.3施工工艺与操作规程(5.3.1)施工工艺要求:_________(5.3.2)操作规程要求:_________5.4工程验收标准(5.4.1)验收标准:_________(5.4.2)验收程序:_________第六章:合同的履行与保证6.1承包人的义务与责任(6.1.1)承包人责任:_________(6.1.2)承包人义务:_________6.2发包人的义务与责任(6.2.1)发包人责任:_________(6.2.2)发包人义务:_________6.3合同的变更与解除(6.3.1)合同变更条件:_________(6.3.2)合同解除条件:_________6.4违约责任(6.4.1)承包人违约责任第八章:保险与担保8.1工程保险(8.1.1)保险类型:_________(8.1.2)保险金额:_________(8.1.3)保险费用承担:_________8.2第三方责任保险(8.2.1)保险类型:_________(8.2.2)保险金额:_________(8.2.3)保险费用承担:_________8.3承包人提供的担保(8.3.1)担保类型:_________(8.3.2)担保金额:_________(8.3.3)担保期限:_________第九章:争议解决9.1争议的解决方式(9.1.1)协商解决:_________(9.1.2)调解解决:_________(9.1.3)仲裁解决:_________(9.1.4)诉讼解决:_________9.2仲裁(9.2.1)仲裁机构:_________(9.2.2)仲裁地点:_________(9.2.3)仲裁语言:_________9.3诉讼(9.3.1)诉讼法院:_________(9.3.2)诉讼地点:_________(9.3.3)诉讼语言:_________第十章:合同的终止与解除10.1合同终止的条件(10.1.1)合同终止条件一:_________(10.1.2)合同终止条件二:_________(10.1.3)合同终止条件三:_________10.2合同解除的条件(10.2.1)合同解除条件一:_________(10.2.2)合同解除条件二:_________(10.2.3)合同解除条件三:_________10.3合同终止与解除后的义务(10.3.1)合同终止与解除后的义务一:_________(10.3.2)合同终止与解除后的义务二:_________(10.3.3)合同终止与解除后的义务三:_________第十一章:其他约定11.1保密条款(11.1.1)保密信息:_________(11.1.2)保密期限:_________(11.1.3)违约责任:_________11.2知识产权保护(11.2.1)知识产权归属:_________(11.2.2)使用许可:_________(11.2.3)侵权责任:_________11.3不可抗力(11.3.1)不可抗力事件:_________(11.3.2)不可抗力后果:_________(11.3.3)不可抗力责任:_________11.4法律、法规与政策变化(11.4.1)法律变化影响:_________(11.4.2)法规变化影响:_________(11.4.3)政策变化影响:_________第十二章:附则12.1合同的签订与备案(12.1.1)签订地点:_________(12.1.2)备案机构:_________(12.1.3)备案时间:_________12.2合同的生效、履行与监督(12.2.1)生效条件:_________(12.2.2)履行监督:_________(12.2.3)履行变更:_________12.3合同的修改与补充(12.3.1)修改条件:_________(12.3.2)补充内容:_________(12.3.3)修改程序:_________12.4合同解除或终止后的善后处理(12.4.1)善后处理事项一:_________(12.4.2)善后处理事项二:_________(12.4.3)善后处理事项三:_________第十四章:合同的签字盖章(14.1)发包人签字:_________(14.2)承包人签字:_________(14.3)见证人签字:_________(14.4)合同盖章:________多方为主导时的,附件条款及说明附件一:甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料供应商,乙方应按照甲方指定的供应商进行采购。如乙方未按照甲方指定供应商进行采购,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金金额为合同总价的2%。2.甲方监督工程进度甲方有权对工程进度进行监督,并要求乙方按照约定的工期完成工程。如乙方未能按照约定的工期完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金金额为合同总价的1%。3.甲方对工程质量的检查甲方有权对工程质量进行检查,并要求乙方按照约定的质量标准完成工程。如乙方未能按照约定的质量标准完成工程,甲方有权要求乙方进行整改,并支付违约金,违约金金额为合同总价的1%。4.甲方对工程变更的权力甲方有权对工程进行变更,包括但不限于工程的设计、施工内容、工程量等。如乙方因甲方变更导致工程进度延误或工程成本增加,甲方不承担相应的责任。附件二:乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方提供工程进度报告乙方应定期向甲方提供工程进度报告,报告应包括工程完成情况、工程进度、工程成本等详细信息。如乙方未能按照约定的时间提供工程进度报告,乙方应支付违约金,违约金金额为合同总价的0.5%。2.乙方保证工程质量乙方保证按照约定的质量标准完成工程,如工程质量不符合约定,乙方应承担整改费用,并支付违约金,违约金金额为合同总价的1%。3.乙方对工程变更的权力乙方有权对工程进行变更,包括但不限于工程的设计、施工内容、工程量等。如乙方因工程变更导致工程进度延误或工程成本增加,乙方应承担相应的责任。4.乙方负责工程保险乙方应按照甲方的要求办理工程保险,并承担保险费用。如乙方未按照甲方的要求办理工程保险,乙方应支付违约金,违约金金额为合同总价的1%。附件三:第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的监督职责第三方中介应按照约定的时间对工程进度、工程质量进行监督,并要求甲方、乙方按照约定的工程进度、工程质量完成工程。如甲方、乙方未能按照约定的工程进度、工程质量完成工程,第三方中介有权要求甲方、乙方支付违约金,违约金金额为合同总价的1%。2.第三方中介的调解职责如甲方、乙方在合同履行过程中发生争议,第三方中介有权进行调解。调解不成的,甲方、乙方可依法解决争议。3.第三方中介的权益保障第三方中介在履行监督、调解职责过程中,有权要求甲方、乙方提供必要的协助和支持。如甲方、乙方未能提供必要的协助和支持,第三方中介有权要求甲方、乙方支付违约金,违约金金额为合同总价的0.5%。4.第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方、乙方承担。如甲方、乙方未能按照约定的时间支付第三方中介的费用,甲方、乙方应支付违约金,违约金金额为合同总价的0.5%。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二:乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三:第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定未按照约定时间支付工程进度款未按照约定时间提供材料或设备未按照约定标准进行工程验收未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为及认定未按照约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未按照约定使用甲方指定的供应商未履行合同约定的其他义务3.第三方中介违约行为及认定未按照约定时间进行工程监督未按照约定进行调解未提供必要的协助和支持未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释:1.合同:双方或多方为实现特定目的,明确相互权利义务关系的协议。2.甲方:指合同中承担发包人义务的一方。3.乙方:指合同中承担承包人义务的一方。4.第三方中介:指合同中承担调解、监督等义务的第三

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论