2024临建装修劳务分包合同

编号：__________2024临建装修劳务分包合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024临建装修劳务分包合同合同目录第一章：总则1.1分包工程的范围和内容1.2分包合同的签订和生效1.3分包合同的解除和终止1.4分包合同的争议解决方式第二章：分包商的义务和责任2.1分包商的资质和能力要求2.2分包商对工程质量的责任2.3分包商对工程安全的责任2.4分包商对工程进度的责任第三章：发包人的义务和责任3.1发包人的支持和配合3.2发包人对工程资金的支付3.3发包人对工程质量的监督3.4发包人对工程安全的监管第四章：工程价款和支付4.1工程价款的确定4.2工程价款的支付方式4.3工程价款的调整4.4工程款的支付时间第五章：工程质量5.1工程质量标准和要求5.2工程质量的检验和验收5.3工程质量问题的处理5.4工程质量的保证期限第六章：工程安全6.1工程安全规定和要求6.2工程安全事故的应急处理6.3工程安全责任的划分6.4工程安全保险的购买第七章：工程进度7.1工程进度的计划和安排7.2工程进度的监督和检查7.3工程进度延误的处理7.4工程提前完成的奖励第八章：变更和解除合同8.1合同变更的条件和程序8.2合同解除的条件和程序8.3合同变更和解除的法律后果8.4合同变更和解除的费用处理第九章：违约责任9.1分包商的违约行为和责任9.2发包人的违约行为和责任9.3违约责任的处理方式9.4违约责任的免除条件第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁的申请和程序10.3诉讼的管辖和时效10.4保密条款的约定第十一章：合同的生效、修改和终止11.1合同的生效条件11.2合同的修改程序11.3合同的终止条件11.4合同终止后的权利和义务处理第十二章：其他条款12.1合同的适用法律12.2合同的解释和翻译12.3合同的附件和补充协议12.4合同的保密和保护第十三章：合同的签署和备案13.1合同签署的程序和时间13.2合同备案的程序和时间13.3合同签署和备案的有效性13.4合同签署和备案的复印件留存第十四章：附则14.1合同的生效日期14.2合同的期限和续约条件14.3合同的解除和终止后的权利和义务处理14.4合同的最终解释权归属合同编号2024001第一章：总则1.1分包工程的范围和内容：本合同所指的分包工程为临建装修工程，包括但不限于装修设计、施工、材料采购、验收等全部工作。1.2分包合同的签订和生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。1.3分包合同的解除和终止：合同的解除和终止应按照合同约定和法律规定进行，未经双方协商一致，任何一方不得单方面解除或终止合同。1.4分包合同的争议解决方式：双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二章：分包商的义务和责任2.1分包商的资质和能力要求：分包商应具备相应的装修施工资质，并提供真实、有效的相关证件。2.2分包商对工程质量的责任：分包商应按照合同约定的质量标准和要求完成工程，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。2.3分包商对工程安全的责任：分包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和合同约定，确保施工过程中的安全生产。2.4分包商对工程进度的责任：分包商应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应按照合同约定承担相应的违约责任。第三章：发包人的义务和责任3.1发包人的支持和配合：发包人应提供施工场地、施工条件，并协助分包商办理相关施工手续。3.2发包人对工程资金的支付：发包人应按照合同约定的付款节点和金额支付工程款。3.3发包人对工程质量的监督：发包人有权对分包商的施工过程和工程质量进行监督，要求分包商及时整改不符合约定的问题。3.4发包人对工程安全的监管：发包人应负责工程安全监管，对分包商的安全生产进行指导和监督。第四章：工程价款和支付4.1工程价款的确定：工程价款根据工程量清单、工程设计文件和合同约定确定。4.2工程价款的支付方式：工程价款采用按工程进度分阶段支付的方式。4.3工程价款的调整：合同履行过程中，如因工程量增减等原因导致工程价款变动，双方可协商调整。4.4工程款的支付时间：发包人应在确认分包商提交的工程进度报告和工程量清单后按时支付相应工程款。第五章：工程质量5.1工程质量标准和要求：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量要求。5.2工程质量的检验和验收：工程竣工后，分包商应按照合同约定组织验收，发包人应参加验收。5.3工程质量问题的处理：如工程质量不符合约定，分包商应负责修复或重新施工，并承担相应费用。5.4工程质量的保证期限：分包商应对工程质量承担保修责任，保修期限按照合同约定执行。第六章：工程安全6.1工程安全规定和要求：分包商应遵守国家安全生产法律法规，严格执行安全生产管理制度。6.2工程安全事故的应急处理：如发生安全事故，分包商应立即报告发包人和相关部门，并采取有效措施进行处理。6.3工程安全责任的划分：分包商应对施工过程中的安全事故承担相应责任，发包人应承担相应的安全监管责任。6.4工程安全保险的购买：分包商应购买建筑工程施工意外伤害保险，并提交保险单据给发包人备案。第八章：变更和解除合同8.1合同变更的条件和程序：合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更，并签订书面变更协议。8.2合同解除的条件和程序：合同履行过程中，如发生不可抗力等导致合同无法履行的情况，双方可协商一致解除合同，并签订书面解除协议。8.3合同变更和解除的法律后果：合同变更或解除后，双方应按照法律规定和合同约定承担相应的法律后果。8.4合同变更和解除的费用处理：合同变更或解除产生的费用，双方应按照合同约定或协商一致进行承担。第九章：违约责任9.1分包商的违约行为和责任：分包商未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿发包人的损失。9.2发包人的违约行为和责任：发包人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿分包商的损失。9.3违约责任的处理方式：违约责任的处理方式包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.4违约责任的免除条件：双方约定违约责任免除的条件，并在合同中明确。第十章：争议解决10.1争议的解决方式：双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁的申请和程序：双方约定仲裁的，应向约定的仲裁委员会申请仲裁，并按照仲裁程序进行。10.3诉讼的管辖和时效：双方未约定仲裁的，应向合同签订地的人民法院提起诉讼，诉讼时效按照法律规定执行。10.4保密条款的约定：双方约定保密事项，并按照约定承担保密责任。第十一章：合同的生效、修改和终止11.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。11.2合同的修改程序：合同的修改应经双方协商一致，并签订书面修改协议。11.3合同的终止条件：合同终止的条件应按照合同约定和法律规定执行。11.4合同终止后的权利和义务处理：合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定处理剩余的权利和义务。第十二章：其他条款12.1合同的适用法律：本合同的适用法律为中华人民共和国法律。12.2合同的解释和翻译：本合同的解释和翻译应遵循合同约定的语言和版本。12.3合同的附件和补充协议：本合同的附件和补充协议均为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。12.4合同的保密和保护：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，并采取适当的保护措施。第十三章：合同的签署和备案13.1合同签署的程序和时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同备案的程序和时间：合同签署后，双方应按照法律规定进行合同备案。13.3合同签署和备案的有效性：合同签署和备案的有效性应符合法律规定。13.4合同签署和备案的复印件留存：双方应保留合同签署和备案的复印件，并予以妥善保管。第十四章：附则14.1合同的生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的期限和续约条件：合同期限为____年，除非一方提前终止合同，否则合同到期后自动续约____年。14.3合同的解除和终止后的权利和义务处理：合同解除或终止后，双方应按照合同约定和法律规定处理剩余的权利和义务。14.4合同的最终解释权归属：本合同的最终解释权归双方共同所有。甲方（发包人）：______________________乙方（分包商）：______________________授权代表签字：______________________授权代表签字：______________________签订日期：______________________签订地点：______________________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊规定1.1甲方对工程进度和质量的严格要求：甲方有权对工程进度和质量进行监督和控制，要求乙方按照合同约定的工期和质量标准完成工程。如乙方未能按照甲方要求完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。1.2甲方对材料和工艺的选择权：甲方有权对工程所需材料和施工工艺进行选择，并要求乙方按照甲方指定的材料和工艺进行施工。如乙方未按照甲方要求进行施工，甲方有权要求乙方承担相应的责任和损失。1.3甲方对工程变更的权力：如因特殊情况或甲方需求变更，导致工程内容或工程量发生变化，甲方有权提出工程变更。乙方应按照甲方的要求进行变更，并按照合同约定的费用和时间进行调整。1.4甲方对工程安全的监管权：甲方有权对乙方的施工安全进行监督和管理，要求乙方遵守国家有关安全生产的法律、法规和合同约定。如乙方在施工过程中发生安全事故，甲方有权要求乙方立即采取措施进行处理，并承担相应责任。附加条款二：乙方为主导时的特殊规定2.1乙方对工程质量和安全的责任：乙方应严格按照合同约定的质量标准和安全要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。如因乙方原因导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的责任和损失。2.2乙方对工程进度的承诺：乙方应按照合同约定的工期完成工程，并确保工程进度符合甲方的要求。如乙方未能按照约定完成工程，乙方应按照合同约定承担违约责任。2.3乙方对材料和工艺的合规性：乙方应按照合同约定和甲方要求采购材料，并按照规定的工艺进行施工。如乙方未按照要求进行施工，乙方应承担相应的责任和损失。2.4乙方对工程变更的响应：如甲方提出工程变更，乙方应立即进行评估，并按照甲方的要求进行变更。如变更导致费用和时间发生变化，乙方应与甲方进行协商，并按照合同约定进行调整。附加条款三：第三方中介参与时的特殊规定3.1第三方中介的职责和权益：第三方中介作为合同的见证人和协调者，负责监督双方的履行情况和处理合同争议。第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行审查和评估，并提出建议和意见。3.2第三方中介的监督和调解权：第三方中介有权对甲乙双方的施工进度、质量安全等方面进行监督，并有权对双方的争议进行调解。如调解无效，第三方中介有权提出解决方案，并要求甲乙双方予以执行。3.3第三方中介的保密义务：第三方中介应对合同内容和双方的商业秘密予以保密，并不得泄露给任何无关方。3.4第三方中介的费用和报酬：第三方中介的参与费用由双方协商确定，并在合同中明确。双方应在合同中约定第三方中介的报酬方式和支付时间。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸和技术要求3.材料采购清单及标准4.安全生产管理制度5.工程质量验收标准6.工程进度计划表7.合同变更协议8.合同解除协议9.工程安全事故应急预案10.保险单据11.授权委托书12.其他补充协议或文件二、违约行为及认定：1.未能按照合同约定的工期完成工程2.工程质量不符合合同约定的质量标准3.未能按照合同约定提供施工场地和条件4.未能按照合同约定支付工程款5.未能按照合同约定进行安全生产管理6.未能按照合同约定进行工程变更和解除7.未能按照合同约定进行保密和保护8.未能按照合同约定履行其他义务三、法律名词及解释：1.分包：指甲方将部分工程分包给乙方进行施工。2.工程质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的质量要求。3.工程安全：指施工过程中符合国家有关安全生产的法律、法规和合同约定。4.违约责任：指一方未能履行合同义务时，应承担的法律责任和后果。5.争议解决：指双方因履行合同发生的争议，应通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。四