合同范本之民事合同篇合同纠纷民事起诉状

民事协议4篇协议纠纷民事起诉状本文目录民事协议民事诉讼委托代理协议民事协议代理协议：民事案件委托代理协议一、基本案情1998年1月某霓虹灯厂与某广告公司签订了加工承揽协议。协议规定：广告公司委托霓虹灯厂制作一个大厦的霓虹灯广告牌一块；竣工日期为1998年3月6日；工程总造价为384283元；付款方式为协议签订后预付总造价的50%，竣工验收后总造价的45%于7日内付清，扣留5%为保修款，一年后付清；霓虹灯厂需严格按广告公司提供的施工图和效果图施工，如有变动，需双方签认可；违约将按工程总造价的30%赔付；延误工期一天将罚款工程总额的1%。协议签订后，广告公司给付霓虹灯厂工程款19万元，又于1998年7月给付霓虹灯厂5万元，余款未付。xx年6月霓虹灯厂起诉广告公司。霓虹灯厂诉称：协议签订后，因被告未及时提供广告牌的施工图纸，致使原告不能及时施工。后经原告多次催促，被告才于1998年3月底交付施工图纸。当原告于4月底完毕广告牌的主体框架时，因大厦中的客户提出影响其采光，致使施工停止。以后经被告、大厦及客户三方协商一致，并规定原设计人对广告牌效果图进行了变更设计。被告于6月中旬将变更后的图纸交予原告，原告按新的图纸进行了重新施工，于7月初竣工。竣工后，被告又支付了5万元，其余欠款经原告多次催要未果，故诉致法院规定其支付所欠工程款144283元，并支付滞纳金。被告方广告公司辩称：我公司依协议约定将图纸提供应原告，但原告擅自对图纸进行更改，且延误了工期，完毕后的广告牌与协议约定不符，小了100平米，故余款不应支付。在庭审中，霓虹灯厂为证明延迟开工责任归属，向法庭提交了由广告公司的经办人吴某找的效果图设计人及施工图设计人的证言，证明图纸设计完毕的时间及施工中间更改图纸是应广告公司吴某的规定而改的。霓虹灯厂还向法庭提交了施工图纸，证明该图纸上注明的完毕设计的时间为1998年3月，及更改前后的效果图纸各一张。广告公司为证明其损失和延迟竣工时间及责任，向法庭提交了大厦发给广告公司的函，证明霓虹灯厂竣工日期为1998年11月底；效果图复印件；吴某证明效果图的变更未经其批准的证言。对以上证据法院以当事人双方互相否认而未经核算判断，均予以否认。但对未按协议约定期间竣工的责任却以实际竣工的时间认定霓虹灯厂未按协议约定期间完毕制作任务，属违约行为。二、对双方向法庭提交证据的分析（一）、对于广告公司提交的效果图复印件及广告公司吴某的证言，根据最高人民法院1998年发布的《关于民事经济审判方式改革问题的若干规定》第二十八条规定：下列证据，不能单独作为认定案件事实的依据：1.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相称的证言；2.与一方当事人有亲属关系的证人出具的对该当事人有利的证言；3没有其他证据印证并有疑点的视听资料；4.无法与原件、原物核对的复印件、复制品。对于效果图的复印件，一方面其只是复印件，并且未与原件核对；另一方面，对方当事人对该复印件不予认可。因此该证据应为无效证据。对于吴某的证言，因其是本单位的工作人员，属于本案的利害关系人，并且该证言证明的内容对本单位有利，因此这一证据也应属无效证据；对于大厦发给广告公司的函，经调查属于伪证，该证据也属无效。对这些证据法院不予认定是对的的。（二）、对于霓虹灯厂向法庭提交的广告效果图设计人及施工图设计人的两份证言、施工图及效果图的原件等证据，从前面提到的可以看出，一方面，在设计阶段，是广告公司的吴某找到的两个设计人，规定他们进行设计的。这两个人与霓虹灯厂没有任何利害关系；另一方面，效果图设计人与施工图设计人是互不相识的，他们均是吴某分别找到的。但是两个人证明接到任务、完毕设计并交出设计图的时间及与施工图纸上标注的设计时间是相吻合的，并且两个人均证明更改图纸是应广告公司吴某的规定而改的。从以上这些情况来综合分析判断霓虹灯厂向法庭提交的证据，笔者认为：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第三款：人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核算证据。之规定，法院在审查认定证据时应当全面、客观的，应当辨别证据的真伪，拟定其效力，不应仅以一方当事人对另一方当事人提供的证据予以否认为条件而排斥另一方当事人的有效证据，也不应在证据经核算即能证明延迟竣工责任事实的情况下，以举证不能归责。以上霓虹灯厂提供的证据，第一，证人与被证人不存在利害关系，第二，证人之间、证人与图纸之间证实的情况相吻合，第三，经对两个图纸的设计人进行调查核算，他们的证言均是属实的。综上这些情况足以反映出霓虹灯厂提供的证据是客观真实的，具有认定霓虹灯厂未准时完毕制作任务，是由于广告公司迟延开工日期及中间又更改图纸导致的，因此霓虹灯厂提供的这些证据应当被采纳。原审判决认定霓虹灯厂违约延期竣工，是违反法律规定和没有事实根据的。诚然，在我国的民事诉讼程序中，对证据力的认定重要由法官的自由裁量权而产生的内心确信限度来决定。这种限度是主观的和抽象的，但是认定证据标准的依据应当是客观的，认定证据的内容也应当是具体的、客观的、真实的。这就需要我们的司法人员在解决民事案件中要实事求是、客观公正地分析证据，认真审查核算证据，拟定其效力。此案经检察院审查后认为，原审法院判决认定事实的重要证据局限性，合用法律不妥，向同级法院提出民事抗诉。原审法院经再审，采纳了检察院的抗诉意见，对该案进行了彻底改判。检察院对该案的审查，不仅履行了民事检察监督职权，并且实现了法律效果和社会效果的统一。【民事诉讼委托代理协议】民事协议（2）|返回目录委托人（下称甲方）受委托人（下称乙方）甲方（原告）因与交通事故一案，委托乙方律师代理诉讼，经双方协议，订立以下条款，以资共同遵守。一、乙方接受甲方的委托，指派李律师为甲方诉讼代理人。二、甲方委托乙方代理权限：甲方委托乙方为第一审的诉讼代理人乙方代理权限：代为调查、取证、答辩、出庭应诉、庭外和解，代为提出、变更、放弃、认可诉讼请求和调解、和解，提出反诉；甲方委托乙方为第二审的诉讼代理人乙方代理权限：代为提起上诉、调查取证、答辩、出庭应诉、庭外和解，代为提出、变更；放弃、认可诉讼请求和调解、和解；甲方委托乙方代理执行程序的代理人乙方代理权限：代为向法院提起执行程序及相关工作，代为收转被执行标的；甲方委托乙方上述项代理工作。三、双方协商批准律师代理费及交纳办法如下：1．如一次性付清，甲方应在本协议签署之一日内，向乙方支付全额代理费人民币元；2．如分期支付，甲方应在本协议签订之日内，向乙方支付第一笔代理费人民币元，其余代理费于之前缴足，共计人民币元；3．风险条款，甲方应在本协议签署之日内，向乙方支付代理费人民币元，如甲方向乙方加付人民币元；4．其他特别规定：。四、乙方指派律师受甲方委托到甲方所在地和乙方所在地以外的地方工作时，除非另有特别约定，办案律师的交通、食宿等差旅费由甲方依据票据实报实销。五、乙方律师须认真负责保护甲方合法权益，准时出庭，并严格遵守律师职业道德，为甲方的文献资料、商业秘密以及个人隐私保守秘密。如违反，而给甲方导致损失的，乙方将承担相应补偿责任。六、如乙方承办律师不按规定程序认真负责地从事代理事务，与对方当事人或其代理人恶意串通，损害甲方权益的，甲方有权单方解除委托代理协议，规定乙方如数退还或拒付代理费，并可依法规定乙方承担相应的法律责任。七、甲方须真实地向律师叙述案情，提供有关案件的证据及乙方规定的其他材料。乙方接受委托后，如发现甲方弄虚作假，隐瞒事实，有权中止代理，依约所收费用不予退还，由此产生的后果由甲方承担。八、如乙方无端终止履行协议，代理费所有退还甲方；如甲方无端终止，代理费不退回。九、本协议有效期限应自签订之日起至本案办理终结止（判决、调解、案外和解及撤消诉讼)。十、甲方未如约交纳代理费的，乙方有权单方面终止其代理工作和本代理协议，已收费用不再退还。如乙方在甲方未交纳所有代理费的情况下已经履行了所有工作，则乙方除有权规定甲方如数缴清代理费外，还可规定甲方支付未缴清款每日百分之一的违约金。十一、本协议如须补充、变更或提前终止，双方应协商一致后决定。十二、因委托代理或相关事宜产生纠纷时，双方应尽量协商解决，协商不成时，任何一方有权向人民法院起诉。十三、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：代表人：受托律师：地址：地址：邮编：邮编：联系电话：联系电话：传真：传真：签订时间：年月日【民事协议】民事协议（3）|返回目录1.格式民事协议甲方：（姓名、性别、年龄、职业或者职务、住址）乙方：（姓名、性别、年龄、职业或者职务、住址）甲乙双方依据（法律、行政法规的名称），通过平等协商，签订本协议。第一条协议标的的内容（例如，租赁房屋协议，则写明甲方出租房产的基本情况；假如是律师代理诉讼协议，则写明代理诉讼的案件名称）第二条双方的权利义务第三条质量、数量等内容第四条价款或者酬金第五条违约责任第六条……（双方约定的其他内容）第七条协议生效的时间及条件（可以是自双方签之日起生效，也可以约定此外的生效时间）第八条本协议一式___份，当事人各执___份。甲方：（署名或者盖章）乙方：（署名或者盖章）年月日2.说明协议是当事人之间达成的旨在明确民事权利义务的协议。协议是一种很重要的民事法律行为。所谓民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。例如公民之间订立房屋租赁协议行为，就是一种民事法律行为，依据协议，在租赁人和承租人之间产生了租赁房屋协议法律关系。民事法律行为从成立时起具有法律约束力。行为人非依法律规定或者取得对方批准，不得擅自变更或者解除。民事协议的有效要件是：①协议双方当事人应具有相应的民事行为能力，具有完全民事行为能力的人可以订立民事协议；无民事行为能力的人订立的协议为无效协议；限制行为能力的人必须有法定代表人的授权批准，才具有订立协议的合法条件。②协议当事人的意思表达真实，即行为人的内在意志与外在表现一致，体现行为人的真实意思的行为，才具有法律效力。③协议内容不违反法律或者社会公共利益。④协议的形式要符合法律规定的形式。民事协议必须同时具有这四个要件才是合法有效的。订立协议应当注意的问题有：（1）协议条款要齐全、完备。一般来说，民事协议的重要条款涉及：协议标的、数量和质量、价款或者酬金、履行期限、违约金以及双方当事人约定的其他事项。（2）协议的内容要合法。内容合法涉及协议条款必须符合法律法规的规定；协议的标的物必须是法律允许流通的物；协议内容不得违反社会公共利益等。否则，协议就是无效的。（3）协议的形式要符合规定。【代理协议：民事案件委托代理协议】民事协议（4）|返回目录(委)[]第号委托人(下称甲方)：受委托人(下称乙方)：甲方(原告)因与________________________________________________纠纷一案，委托乙方律师代理诉讼，经双方协议，订立以下条款，以资共同遵守。一、乙方接受甲方的委托，指派________________________律师为甲方诉讼代理人。二、甲方委托乙方代理权限：1.甲方委托乙方为第一审的诉讼代理人乙方代理权限：代为调查、取证、答辩、出庭应诉、庭外和解，代为提出、变更、放弃、认可诉讼请求和调解、和解，提出反诉;2.甲方委托乙方为第二审的诉讼代理人乙方代理权限：代为提起上诉、调查取证、答辩、出庭应诉、庭外和解，代为提出、变更、放弃、认可诉讼请求和调解、和解;3.甲方委托乙方代理申请执行程序的代理人乙方代理权限：代为向法院提起执行程序及相关工作，代为收转被执行标的;甲方委托乙方上述____________项代理工作。三、双方协商批准律师代理费及交纳办法如下：1.如一次性付清，甲方应在本协议签署之____________日内，向乙方支付全额代理费人民币____________元;2.如分期支付，甲方应在本协议签订之____________日内，向乙方支付第一笔代理费人民币____________元，其余代理费于____________之前缴足，共计人民币____________元;3.风险条款，甲方应在本协议签署之____________日内，向乙方支付代理费人民币____________元，如________________________甲方向乙方加付人民币____________元;4.其他特别规定：_______________________________________________________________________四、乙方指派律师受甲方委托到甲方所在地和乙方所在地以外的地方工作时，除非另有特别约定，办案律师的交通、食宿等差旅费由甲方依据票据实报实销。五、乙方律师须认真负责保护甲方合法权益，准时出庭，并严格遵守律师职业道德，为甲方的文献资料、商业秘密以及个人隐私保守秘密。如违反，而给甲方导致损失的，乙方将承担相应补偿责任。六、如乙方承办律师不按规定程序认真负责地从事代理事务，与对方当事人或其代理人恶意串通，损害甲方权益的，甲方有权单方解除委托代理协议，规定乙方如数退还或拒付代理费，并可依法规定乙方承担相应的法律责任。七、甲方须真实地向律师叙述案情，提供