2024星艺装饰装修施工合同

编号：__________2024星艺装饰装修施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024星艺装饰装修施工合同合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同签订时间与地点1.3合同生效条件与生效时间1.4合同解释权第二章：工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章：双方义务与责任3.1甲方（业主）的义务与责任3.2乙方（施工方）的义务与责任第四章：施工内容与要求4.1施工范围4.2施工标准与工艺4.3施工时间与进度4.4施工材料与设备第五章：工程质量与验收5.1工程质量标准5.2验收程序与时间5.3工程保修期限与保修范围第六章：工程费用与支付6.1工程总价款6.2付款方式与支付时间6.3工程变更费用6.4工程尾款支付第七章：违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼管辖法院第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同终止条件第十章：保密条款10.1保密信息范围10.2保密期限10.3违约泄露保密信息的责任第十一章：不可抗力11.1不可抗力的定义与范围11.2不可抗力事件的应对措施11.3不可抗力事件的后果处理第十二章：附则12.1合同附件12.2合同签订日期与份数12.3合同生效条件第十三章：其他约定13.1双方的其他权利与义务13.2双方的其他约定事项第十四章：附件14.1工程设计图纸14.2工程预算明细表14.3施工方案与工艺流程14.4其他相关文件合同编号_________第一章：总则1.1合同当事人1.2合同签订时间与地点签订时间：【签订时间】签订地点：【签订地点】1.3合同生效条件与生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4合同解释权本合同的解释权归双方共同所有。第二章：工程概述2.1工程名称工程名称为：【工程名称】2.2工程地点工程地点为：【工程地点】2.3工程规模工程规模为：【工程规模】2.4工程预算工程预算为：【工程预算】第三章：双方义务与责任3.1甲方（业主）的义务与责任甲方应按照合同约定提供施工场地，并负责办理相关手续。3.2乙方（施工方）的义务与责任乙方应按照合同约定完成施工，并保证工程质量。第四章：施工内容与要求4.1施工范围施工范围包括：【施工范围】4.2施工标准与工艺施工标准与工艺应符合：【施工标准与工艺】4.3施工时间与进度施工时间与进度应按照：【施工时间与进度】执行。4.4施工材料与设备施工材料与设备应符合：【施工材料与设备】的要求。第五章：工程质量与验收5.1工程质量标准工程质量标准应符合：【工程质量标准】5.2验收程序与时间验收程序与时间应按照：【验收程序与时间】执行。5.3工程保修期限与保修范围工程保修期限为：【保修期限】，保修范围包括：【保修范围】第六章：工程费用与支付6.1工程总价款工程总价款为：【工程总价款】6.2付款方式与支付时间付款方式为：【付款方式】，支付时间为：【支付时间】6.3工程变更费用工程变更费用的计算方式：【工程变更费用计算方式】6.4工程尾款支付工程尾款支付时间为：【工程尾款支付时间】第七章：违约责任7.1甲方违约责任甲方违约应承担：【甲方违约责任】7.2乙方违约责任乙方违约应承担：【乙方违约责任】第八章：争议解决8.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖法院诉讼管辖法院为：【诉讼管辖法院】第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更条件合同变更的条件为：【合同变更条件】9.2合同解除条件合同解除的条件为：【合同解除条件】9.3合同终止条件合同终止的条件为：【合同终止条件】第十章：保密条款10.1保密信息范围保密信息范围包括：【保密信息范围】10.2保密期限保密期限为：【保密期限】10.3违约泄露保密信息的责任违约泄露保密信息的责任为：【违约泄露保密信息的责任】第十一章：不可抗力11.1不可抗力的定义与范围不可抗力的定义与范围为：【不可抗力的定义与范围】11.2不可抗力事件的应对措施不可抗力事件的应对措施为：【不可抗力事件的应对措施】11.3不可抗力事件的后果处理不可抗力事件的后果处理为：【不可抗力事件的后果处理】第十二章：附则12.1合同附件合同附件包括：【合同附件】12.2合同签订日期与份数合同签订日期为：【合同签订日期】，份数为：【份数】12.3合同生效条件合同生效条件为：【合同生效条件】第十三章：其他约定13.1双方的其他权利与义务双方的其他权利与义务为：【双方的其他权利与义务】13.2双方的其他约定事项双方的其他约定事项为：【双方的其他约定事项】第十四章：附件14.1工程设计图纸14.2工程预算明细表14.3施工方案与工艺流程14.4其他相关文件甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：【签订日期】多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。材料供应商的选择应符合甲方的质量要求和价格要求。如有特殊情况，乙方应及时与甲方沟通协商。1.2甲方监督施工过程甲方有权对施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和记录。1.3甲方变更要求甲方在合同执行过程中提出变更要求的，乙方应根据变更要求进行调整。变更导致的额外费用和工期延误应由甲方承担。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方技术支持乙方应提供技术支持，确保工程质量和进度符合合同要求。甲方有权要求乙方解决施工过程中出现的技术问题。2.2乙方负责工程保险乙方应负责工程的保险事宜，包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任险等。保险费用由乙方承担。2.3乙方负责施工人员管理乙方应负责施工人员的安全管理，确保施工人员的人身安全和工程安全。乙方应对施工人员进行安全培训，并配备必要的安全防护设施。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，协助解决合同执行过程中的问题。第三方中介应保持中立，公正地处理双方的争议。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。费用应在合同中列明，不得额外收取其他费用。3.3第三方中介的决策效力第三方中介的决策视为双方的共同决定，具有约束力。双方应按照第三方中介的决策执行，并承担相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细表3.施工方案与工艺流程4.材料供应商名单5.工程保险单据6.施工人员安全培训记录7.第三方中介的决策文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为a.未按约定时间支付工程款项b.未提供施工场地或违反约定提供施工场地c.未按约定时间提供设计图纸或材料d.提出不合理变更要求，导致工程进度延误或费用增加2.乙方违约行为a.未按约定标准完成施工或质量不符合要求b.未按约定时间进度完成工程c.使用不合格材料或设备d.未提供技术支持或解决施工中出现的技术问题3.第三方中介违约行为a.未能公正协调双方关系，处理争议不当b.未能按时提供决策或决策不当c.额外收取费用或未能明确费用标准三、法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约行为：指合同一方或双方未能履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。3.合同解除：指合同一方或双方根据合同约定或法律规定，终止合同关系的行为。4.保修期限：指合同约定的乙方对工程承担保修责任的期限。5.第三方中介：指独立于甲方和乙方之外，协助处理合同争议和监督合同执行的机构或个人。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：双方协商调整工期，必要时协商增加费用。2.工程质量问题解决办法：乙方及时修复或重新施工，甲方有权要求乙方承担额外费用。3.材料不合格解决办法：乙方更换合格材料，承担更换材料费用，并赔偿甲方损失。4.设计变更解决办法：双方协商确定变更内容和费用，必要时调整工期。5.第三方中介不公正解决办法：双方可协商