2024港口建设工程施工合同

编号：__________2024港口建设工程施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024港口建设工程施工合同合同目录第一章：合同综述1.1合同各方1.2合同文件1.3术语定义第二章：工程描述2.1工程概述2.2工程地点2.3工程范围2.4工程目标第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4发票开具第四章：工程进度4.1施工计划4.2关键节点4.3进度报告4.4延期条款第五章：施工质量5.1质量标准5.2质量控制5.3检验和验收5.4质量争议解决第六章：施工安全6.1安全标准6.2安全措施6.3安全事故处理6.4环境保护第七章：合同变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更费用7.4变更对工期的影响第八章：违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿8.4违约解除合同第九章：争议解决9.1争议范围9.2协商解决9.3调解解决9.4仲裁或诉讼第十章：合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3解除后的责任10.4解除后的费用处理第十一章：合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3终止后的责任11.4终止后的费用处理第十二章：一般条款12.1适用法律12.2合同转让12.3不可抗力12.4保密条款第十三章：附录13.1附件列表13.2重要承诺13.3技术参数13.4其他相关文件第十四章：合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人14.4合同正本数量合同编号_________第一章：合同综述1.1合同各方1.1.1甲方：_________（甲方全称）1.1.2乙方：_________（乙方全称）1.1.3甲方与乙方签订本合同，双方同意履行合同约定的权利和义务。1.2合同文件（1）合同协议书；（2）合同；（3）附件；（4）双方签署的补充协议和其他相关文件。1.3术语定义1.3.1本合同中下列术语定义如下：（1）甲方：指_________（甲方全称）。（2）乙方：指_________（乙方全称）。（3）工程：指本合同约定的港口建设工程。（4）合同价款：指本合同约定的工程总价款。（5）施工期：指本合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付之日止的时间。第二章：工程描述2.1工程概述2.1.1工程名称：_________（工程名称）2.1.2工程地点：_________（工程地点）2.1.3工程内容：_________（工程内容）2.2工程地点2.2.1工程具体地点：_________（具体地点）2.3工程范围（1）_________；（2）_________；（3）_________。2.4工程目标2.4.1工程目标描述：_________（工程目标）第三章：合同价格3.1合同总价3.1.1本合同的合同价款为：_________（合同价款）元。3.2价格调整3.2.1价格调整的条件和方式如下：（1）_________；（2）_________；（3）_________。3.3支付方式3.3.1甲方支付合同价款的方式如下：（1）_________；（2）_________；（3）_________。3.4发票开具3.4.1乙方应向甲方开具国家规定的等额正规发票。第四章：工程进度4.1施工计划4.1.1乙方向甲方提交施工计划，包括工程开工、竣工时间及关键节点。4.2关键节点4.2.1关键节点如下：（1）_________；（2）_________；（3）_________。4.3进度报告4.3.1乙方按月向甲方报告工程进度。4.4延期条款4.4.1工程延期原因及处理方式如下：（1）_________；（2）_________；（3）_________。第五章：施工质量5.1质量标准5.1.1工程质量应符合国家相关标准和规范要求。5.2质量控制5.2.1乙方负责工程质量控制，确保工程质量满足合同约定。5.3检验和验收5.3.1工程验收方式如下：（1）_________；（2）_________；（3）_________。5.4质量争议解决5.4.1工程质量争议解决方式如下：（1）_________；（2）_________；（3）_________。第六章：施工安全6.1安全标准6.1.1工程安全应符合国家相关安全标准和规范要求。6.2安全措施6.2.1乙方负责制定并实施工程安全措施，确保工程施工安全。6.3安全事故处理6.3.1安全事故处理方式如下：（1）_________；（2）_________；（3）_________。6.4环境保护6.4.1乙方应按照国家环保法规，做好工程施工过程中的环境保护工作。第八章：合同变更8.1变更条件8.1.1在合同履行过程中，如需变更合同内容，应由甲乙双方协商一致。8.2变更程序8.2.1变更申请应由甲乙双方以书面形式提出，并说明变更理由及变更内容。8.3变更费用（1）_________；（2）_________；（3）_________。8.4变更对工期的影响（1）_________；（2）_________；（3）_________。第九章：违约责任9.1违约行为9.1.1甲乙双方违反合同约定的行为视为违约。9.2违约责任9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额及计算方式如下：（1）_________；（2）_________；（3）_________。9.4违约解除合同9.4.1违约方有权解除合同，并承担因此产生的相关费用。第十章：争议解决10.1争议范围10.1.1合同履行过程中发生的争议，应属于本合同争议范围。10.2协商解决10.2.1甲乙双方应通过协商解决合同争议。10.3调解解决10.3.1如协商不成，可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。10.4仲裁或诉讼10.4.1如调解不成，甲乙双方可选择仲裁或向人民法院提起诉讼。第十一章：合同解除11.1合同解除条件（1）_________；（2）_________；（3）_________。11.2合同解除程序11.2.1甲乙双方应书面通知对方解除合同，并说明解除理由。11.3解除后的责任11.3.1合同解除后，甲乙双方应按照合同约定承担解除后的责任。11.4解除后的费用处理11.4.1合同解除后的费用处理如下：（1）_________；（2）_________；（3）_________。第十二章：一般条款12.1适用法律12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同转让12.2.1甲乙双方不得将本合同转让给第三方。12.3不可抗力12.3.1不可抗力事件导致合同无法履行时，甲乙双方应协商解决。12.4保密条款12.4.1甲乙双方应对合同内容保密，未经对方同意不得向第三方披露。第十三章：附录13.1附件列表13.1.1附件包括：（1）_________；（2）_________；（3）_________。13.2重要承诺13.2.1甲乙双方的重要承诺如下：（1）_________；（2）_________；（3）_________。13.3技术参数13.3.1工程技术参数如下：（1）_________；（2）_________；（3）_________。13.4其他相关文件13.4.1其他相关文件包括：（1）_________；（2）_________；（3）_________。第十四章：合同签署14.1签署日期14.1.1本合同签署日期为：_________年_________月_________日。14.2签署地点14.2.1本合同签署地点为：_________。14.3签署人14.3.1甲方签署人为：_________（姓名），职务：_________。14.3.2乙方签署人为：_________（姓名），职务多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.额外工程范围甲方可以根据工程进展情况，决定是否增加或减少工程范围。增加的工程范围应视为合同的附加部分，乙方应根据甲方提供的工程范围增加相应的工程量，并按照合同约定的价格进行计算。减少的工程范围，甲方应退还相应的合同价款。2.工程变更审批甲方提出的工程变更，乙方应按照合同约定的程序进行审批。如乙方不同意变更，甲方有权解除合同。乙方的变更申请应提交给甲方，甲方应在收到变更申请后的14天内做出批准或否决的决定。如甲方未能在规定时间内做出决定，视为默认批准变更。3.工期延长由于甲方原因导致工程延期，甲方应按照合同约定的方式向乙方支付工期延长费用。工期延长费用的计算方式如下：以每日工程总价款的0.5%计算，从工程原定竣工之日起至实际竣工之日止。4.质量控制措施甲方有权对工程质量进行监督和检查。乙方应按照甲方的要求，提供工程质量检验报告和相关资料。如工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。整改费用由乙方承担。5.乙方义务乙方应按照合同约定履行施工义务，并保证工程安全、环保和质量。乙方不得转包或分包工程，除非经过甲方书面同意。如乙方违反上述义务，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.工程进度报告乙方应定期向甲方报告工程进度，如每月提交一次。报告应包括工程完成情况、下一步工作计划和可能遇到的问题。如乙方未能按时提交进度报告，甲方有权要求乙方支付违约金。2.成本控制乙方应严格控制工程成本，确保工程总价款不超过合同约定的金额。如工程实际成本超过合同约定金额，乙方应向甲方说明原因，并按照合同约定的方式进行赔偿。3.工程质量保障乙方应按照合同约定保证工程质量。如工程质量不符合合同约定，乙方应承担整改费用，并按照甲方要求进行整改。如乙方未能在规定时间内整改到位，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。4.乙方变更权乙方在不影响工程进度和质量的前提下，有权提出工程变更申请。变更申请应提交给甲方，甲方应在收到变更申请后的14天内做出批准或否决的决定。如甲方未能在规定时间内做出决定，视为默认批准变更。5.不可抗力事件如乙方因不可抗力事件导致无法按时完成工程，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明文件。甲方应根据不可抗力事件的影响，决定是否延长工期和（或）增加合同价款。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应公正、公平地履行调解、协调和监督职责，确保合同双方合法权益的实现。第三方中介不应干预甲乙双方的正常施工和经营活动。2.争议调解如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，第三方中介应在接受调解申请后的14天内做出调解决定。调解决定对甲乙双方具有约束力。如调解失败，甲乙双方可依法寻求其他争议解决途径。3.第三方中介费用第三方中介的费用由甲乙双方按照合同约定的比例承担。如甲乙双方未能在合同中约定比例，双方应协商确定。4.第三方中介的更换甲乙双方均有权在合同履行过程中提出更换第三方中介的要求。更换第三方中介应经过甲乙双方协商一致，并签署书面协议。5.第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容保密，未经甲乙双方同意不得向第三方披露。如第三方中介违反保密义务，应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.施工方案4.施工组织设计5.工程进度计划6.质量保证措施7.安全施工措施8.环境保护措施9.工程变更申请10.工程验收报告11.付款申请单12.工程结算报告13.合同履行情况的监测报告二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付合同价款未按约定提供施工场地和施工条件未按约定时间批准工程变更未按约定履行合同义务2.乙方违约行为未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未按约定使用材料和设备转包或分包工程未经甲方同意3.违约行为的认定违约行为应由违约方承担责任违约行为的认定应依据合同约定和相关法律法规违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等三、法律名词及解释：1.合同：指甲方与乙方签订的2024港口建设工程施工合同。2.工程：指本合同约定的港口建设工程。3.合同价款：指本合同约定的工程总价款。4.工期：指本合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付之日止的时间。5.违约：指甲乙双方违反合同约定的行为。6.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的违约赔偿金。7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因：不可抗力、设计变更、甲方原因等解决办法：根据合同约定协商延长工期或支付违约金2.工程质量问题原因：乙方施工不当、材料不合格等解决办法：乙方负责整改，甲方有权要求赔偿损失3.合同变更原