施工合同烟囱施工合同范本(2024版)

编号：__________施工合同烟囱施工合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

施工合同烟囱施工合同范本(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：合同标的2.1工程概况2.2施工内容2.3工程量及工程进度第三章：合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度3.4价格调整第四章：合同履行4.1施工准备4.2施工要求4.3质量标准4.4安全文明施工第五章：合同工期5.1施工期限5.2工期延误5.3提前完成工程第六章：违约责任6.1违约行为6.2违约责任6.3违约赔偿第七章：合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼第九章：合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止第十章：合同的附件10.1附件目录10.2附件内容第十一章：其他约定11.1保密条款11.2知识产权保护11.3法律法规遵守第十二章：合同的监督与检查12.1监督机构12.2检查方式12.3检查结果处理第十三章：合同解除和终止后的处理13.1工程交接13.2结算13.3赔偿责任第十四章：附则14.1合同的修订14.2合同的解释14.3合同的签署日期和地点合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体甲方：_________（甲方全称）乙方：_________（乙方全称）1.2合同相关术语定义烟囱：指位于_________的烟囱结构，用于_________。施工：指根据本合同约定的施工内容和要求，由乙方进行的烟囱及相关工程的建造活动。第二章：合同标的2.1工程概况工程名称：_________工程地点：_________工程规模：_________2.2施工内容乙方应按照本合同约定的技术要求和施工标准，完成烟囱的建造、维修和拆除等施工内容。2.3工程量及工程进度工程量：_________工程进度：按照甲方提供的工程进度计划和要求进行施工。第三章：合同价格与支付3.1合同总价本合同总价为人名币（大写）：_________元整（小写）：_________元。3.2支付方式甲方支付乙方施工款项的方式为_________。3.3支付进度支付进度按照工程进度的实际完成情况进行支付。3.4价格调整价格调整的条件和方式按照双方约定的_________进行。第四章：合同履行4.1施工准备乙方应按照甲方的要求进行施工前的准备工作，包括_________。4.2施工要求乙方应按照本合同约定的技术要求和施工标准进行施工，保证工程质量。4.3质量标准工程质量应符合_________的相关规定和标准。4.4安全文明施工乙方应遵守_________的安全文明施工规定，确保施工过程中的安全。第五章：合同工期5.1施工期限本工程的施工期限为_________。5.2工期延误工期延误的原因和责任按照双方约定的_________进行处理。5.3提前完成工程提前完成工程的情况下，双方按照约定的_________进行处理。第六章：违约责任6.1违约行为违约行为包括_________。6.2违约责任违约责任按照双方约定的_________进行处理。6.3违约赔偿违约赔偿的金额和方式按照双方约定的_________进行。第八章：争议解决8.1争议解决方式甲乙双方在履行本合同时发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁如双方同意，争议可提交_________仲裁委员会进行仲裁。8.3诉讼诉讼应在本合同约定的管辖法院进行，即_________人民法院。第九章：合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更合同变更需双方协商一致，并书面确认。9.3合同终止合同终止的条件和方式按照双方约定的_________进行。第十章：合同的附件10.1附件目录附件目录包括：_________10.2附件内容附件内容为：_________第十一章：其他约定11.1保密条款双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。11.2知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权利。11.3法律法规遵守双方应遵守_________的法律法规，确保合同的合法性。第十二章：合同的监督与检查12.1监督机构监督机构为：_________12.2检查方式检查方式包括：_________12.3检查结果处理检查结果的处理按照双方约定的_________进行。第十三章：合同解除和终止后的处理13.1工程交接工程交接的具体事项和程序按照双方约定的_________进行。13.2结算结算的具体事项和程序按照双方约定的_________进行。13.3赔偿责任赔偿责任的具体事项按照双方约定的_________进行。第十四章：附则14.1合同的修订合同的修订应由甲乙双方共同进行，并书面确认。14.2合同的解释本合同的解释权归甲乙双方共同所有。14.3合同的签署日期和地点本合同于_________年_________月_________日，在_________签署。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________授权代表（签名）：_________授权代表（签名）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的材料供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，未经甲方书面同意，乙方不得使用其他供应商的材料。1.2甲方监督工程进度甲方有权对乙方的施工进度进行监督。乙方应按照甲方的要求定期提供工程进度的报告，并在必要时接受甲方的现场检查。1.3甲方变更要求甲方有权根据工程需要对施工内容进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更引起的额外费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保障乙方应对施工质量负责，确保工程质量符合合同约定的标准。如工程质量出现问题，乙方应负责修复并承担相应责任。2.2乙方保密义务乙方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。2.3乙方不可抗力乙方因不可抗力原因导致无法按时完成工程或造成工程损失的，应立即通知甲方，并提供相关证明文件。甲方应视情况给予乙方延期或减轻责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。中介方应公正、中立地处理双方的争议。3.2第三方中介的费用中介方的费用由甲方承担。甲方应在合同中明确中介费用的金额和支付方式。3.3第三方中介的违约责任中介方未能履行其职责或违反合同约定的，应承担相应的违约责任。甲方和乙方有权根据合同约定向中介方追偿损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.材料供应商名单3.工程进度计划4.质量标准和要求5.安全文明施工规定6.合同变更协议7.争议解决协议8.保密协议9.知识产权保护协议10.法律法规遵守证明二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付款项2.乙方未按约定标准完成工程3.乙方使用非指定供应商材料4.乙方未按约定时间提交工程进度报告5.乙方未按甲方变更要求进行调整6.乙方未履行保密义务7.乙方因不可抗力导致工程延误或损失8.中介方未能履行协调职责9.中介方违反合同约定三、法律名词及解释：1.合同主体：指合同双方和中介方2.施工内容：指烟囱的建造、维修和拆除等活动3.工程质量：指工程符合合同约定的质量标准4.违约行为：指违反合同约定的行为5.违约责任：指因违约行为产生的法律责任6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况7.争议解决：指解决合同履行过程中产生的争议的方式和程序四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：与乙方沟通，制定补救措施，必要时可追究乙方违约责任2.材料质量问题：立即停止使用问题材料，与供应商沟通，要求更换或赔偿3.合同变更：双方协商一致，书面确认变更内容，调整合同价款4.保密泄露：与违约方协商，要求其停止侵权行为，采取补救措施，必要时可追究法律责任5.不可抗力事件：收集相关证明文件，根据合同约定协商处理延期或减轻责任的事宜6.中介方违约：与中介方沟通，要求其履行合同义务，必要时可追究违约责任五、所有应用场景：1.甲方为烟囱工程的所有权人，乙方为施