2024小型建设工程

编号：__________2024小型建设工程甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024小型建设工程合同目录第一章：小型建设工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程性质1.4工程规模第二章：合同主体2.1发包人2.2承包人2.3设计单位2.4监理单位第三章：合同价格3.1工程总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算第四章：工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收4.4质量保修第五章：工程进度5.1施工周期5.2关键节点5.3进度调整5.4延期违约责任第六章：施工材料与设备6.1材料设备供应6.2材料设备验收6.3材料设备保管6.4材料设备使用第七章：施工安全与环保7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环保措施7.4文明施工第八章：合同变更与解除8.1变更条件8.2变更程序8.3解除条件8.4解除程序第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿9.4免责条款第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2调解10.3仲裁10.4诉讼第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件11.4合同终止后的处理第十二章：合同附件12.1工程图纸12.2技术说明书12.3合同价款明细表12.4其他重要文件第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3信息安全13.4法律法规规定的其他事项第十四章：附则14.1合同解释权14.2合同签订地点和日期14.3合同的有效期14.4合同的副本份数合同编号：2024小型建设工程合同第一章：小型建设工程概述1.1工程名称：2024小型建设工程项目1.2工程地点：____________1.3工程性质：____________1.4工程规模：____________第二章：合同主体2.1发包人：（发包人全称）2.2承包人：（承包人全称）2.3设计单位：（设计单位全称）2.4监理单位：（监理单位全称）第三章：合同价格3.1工程总价：根据工程量清单和工程单价计算出的总价。3.2价格调整：合同执行过程中，因市场行情变化等原因，需对合同价格进行调整的，按照合同约定的价格调整机制进行。3.3预付款：合同签订后，发包人应按照合同约定的比例支付预付款。3.4进度付款：按照工程进度，承包人向发包人提交进度付款申请，发包人按照合同约定的比例进行支付。3.5竣工结算：工程竣工后，承包人向发包人提交竣工结算申请，发包人按照合同约定的比例进行支付。第四章：工程质量4.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。4.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。4.3质量验收：工程竣工后，由发包人、承包人、设计单位和监理单位共同进行工程质量验收。4.4质量保修：承包人应承担工程质量保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第五章：工程进度5.1施工周期：工程计划施工周期为____________。5.2关键节点：合同约定的工程关键节点，包括开工、竣工等。5.3进度调整：因特殊情况导致工程进度需要调整的，双方协商确定。5.4延期违约责任：承包人未按合同约定完成工程的，应承担相应的违约责任。第六章：施工材料与设备6.1材料设备供应：承包人负责采购施工所需的材料和设备，并保证其质量。6.2材料设备验收：发包人、监理单位和承包人共同对材料和设备进行验收。6.3材料设备保管：承包人应妥善保管材料和设备，防止损失和损坏。6.4材料设备使用：承包人应合理使用材料和设备，确保工程质量。第七章：施工安全与环保7.1安全生产要求：承包人应遵守国家安全生产法律法规，确保工程施工安全。7.2安全事故处理：发生安全事故的，承包人应立即报告发包人和监理单位，并按照合同约定处理。7.3环保措施：承包人应遵守国家环保法律法规，采取有效措施防止环境污染。7.4文明施工：承包人应遵守文明施工规定，保障施工现场的整洁和有序。第八章：合同变更与解除8.1变更条件：合同执行过程中，因特殊情况需要变更的，经双方协商一致可以进行变更。8.2变更程序：合同变更应签订书面变更协议，并经双方盖章生效。8.3解除条件：合同执行过程中，因特殊情况需要解除的，经双方协商一致可以解除合同。8.4解除程序：合同解除应签订书面解除协议，并经双方盖章生效。第九章：违约责任9.1违约行为：合同各方未履行合同义务或履行不符合约定的，视为违约。9.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括赔偿对方损失。9.3违约赔偿：违约方应按照合同约定或实际损失赔偿对方。9.4免责条款：不可抗力因素导致的违约，双方互不承担责任。第十章：争议解决10.1争议解决方式：合同争议通过友好协商解决，协商不成的，可以选择调解、仲裁或诉讼。10.2调解：争议双方可以申请第三方调解，调解结果对双方具有约束力。10.3仲裁：争议双方可以选择仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决对双方具有法律效力。10.4诉讼：争议双方可以选择向人民法院提起诉讼。第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：合同经双方签字盖章，并符合国家法律法规生效条件时生效。11.2合同变更程序：合同变更应签订书面变更协议，并经双方盖章生效。11.3合同终止条件：合同执行完毕或合同解除时终止。11.4合同终止后的处理：合同终止后，双方按照合同约定处理后续事项。第十二章：合同附件12.1工程图纸：合同附件中包含工程图纸，作为合同的一部分。12.2技术说明书：合同附件中包含技术说明书，详细说明工程的技术要求。12.3合同价款明细表：合同附件中包含合同价款明细表，详细列明合同价款构成。12.4其他重要文件：合同附件中可能包含其他重要文件，如补充协议等。第十三章：其他约定13.1保密条款：合同各方应对合同内容和相关资料保密，未经对方同意不得泄露。13.2知识产权保护：合同各方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等。13.3信息安全：合同各方应采取措施保护对方的信息安全，防止信息泄露。13.4法律法规规定的其他事项：合同各方应遵守国家法律法规规定的其他事项。第十四章：附则14.1合同解释权：本合同的解释权归合同各方共同所有。14.2合同签订地点和日期：合同签订地点为____________，签订日期为____________。14.3合同的有效期：本合同自签字盖章之日起生效，有效期至合同终止之日。14.4合同的副本份数：合同各方各保留一份合同副本，具有同等法律效力。（发包人签字）（承包人签字）（设计单位签字）（监理单位签字）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定部分材料供应商，乙方应按照甲方要求采购材料。说明：甲方根据自身需求和供应商资质，有权指定部分材料供应商。乙方应尊重甲方意愿，按照甲方要求采购材料，并保证材料质量。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量。说明：甲方作为工程的投资方和受益方，有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。1.3甲方变更权：甲方有权根据工程实际情况变更工程内容，乙方应按变更后的要求施工。说明：在合同执行过程中，如甲方根据工程实际情况需要变更工程内容，乙方应按照甲方变更后的要求进行施工，并承担因变更产生的额外费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量承诺：乙方承诺按照合同约定和国家标准施工，确保工程质量。说明：乙方作为工程施工方，应对工程质量承担责任。乙方承诺按照合同约定和国家标准进行施工，确保工程质量。2.2乙方进度承诺：乙方承诺按照合同约定的工期完成工程，如延期应承担违约责任。说明：乙方作为工程施工方，应对工程进度承担责任。乙方承诺按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致延期，乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方保密义务：乙方应对合同内容和甲方提供的技术资料保密，不得泄露给第三方。说明：乙方作为工程施工方，有保密义务保护甲方的商业秘密和技术资料。乙方不得泄露合同内容和甲方提供的技术资料给第三方，以免造成甲方损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方、乙方之间的合同执行，确保工程顺利进行。说明：第三方中介作为独立的协调机构，有权对甲乙双方的合同执行进行监督和协调，确保工程顺利进行。3.2第三方中介收费：第三方中介的收费标准按双方约定执行，从工程款中扣除。说明：第三方中介的收费标准应事先征得甲乙双方同意，并从工程款中扣除。甲方、乙方应按照约定支付第三方中介的费用。3.3第三方中介违约处理：第三方中介如未履行协调职责，导致工程出现问题，应承担相应责任。说明：第三方中介作为独立的协调机构，应严格按照合同约定履行协调职责。如第三方中介未履行协调职责，导致工程出现问题，第三方中介应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术说明书3.合同价款明细表4.材料设备清单5.施工计划6.安全环保措施方案7.知识产权授权书8.保密协议9.第三方中介服务协议10.工程验收标准11.质量保修条款12.安全事故处理流程13.争议解决机构出具的调解书或裁决书14.其他与合同执行相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付预付款、进度款或竣工结算款。未按约定提供施工场地、施工条件或施工所需的证件。未按约定时间提供设计图纸或技术资料。未履行合同约定的监督职责，导致工程质量、进度出现问题。2.乙方违约行为：未按合同约定或国家标准进行施工，导致工程质量不达标。未按合同约定的工期完成工程，造成延期。未按约定保护甲方商业秘密和技术资料。未按约定采购、使用合同指定的材料设备和供应商。3.第三方中介违约行为：未按约定履行协调职责，导致甲方、乙方之间出现合同执行问题。未按约定时间完成协调工作，影响工程进度。未按约定收费，或未及时开具合规的收费凭证。未履行保密义务，泄露合同内容和甲方技术资料。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约责任：指合同一方未履行合同义务或履行不符合约定，应承担的法律责任。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.工期延误：指工程未能在合同约定的时间内完成，导致的延误。5.质量保修：指承包人对工程质量在保修期内承担修复或赔偿责任。6.争议解决：指合同各方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、材料供应延误、施工条件变化等。解决办法：协商调整工期，必要时签订进度延期协议。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。解决办法：及时整改，重新验收，必要时索赔。3.合同变更：原因：工程实际情况变化、双方协商一致等。解决办法：签订书面变更协议，明