下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建筑工程合同纠纷的解决途径合同编号:__________鉴于甲方为建设工程项目的业主,乙方为具备相应资质和能力的设计和施工单位,经双方友好协商,就甲方建设工程项目的施工、设计等事宜达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程规模:____________________1.4工程投资估算:____________________1.5工程质量标准:____________________二、合同主体2.1甲方是指具有独立法人资格的企事业单位、社会组织或其他合法主体,具体是指:____________________2.2乙方是指具有独立法人资格的设计和施工单位,具体是指:____________________三、合同范围与内容3.1乙方负责为本工程提供设计服务,包括但不限于:____________________3.2乙方负责为本工程的施工,包括但不限于:____________________四、合同价格与支付4.1本合同的设计费为:____________________元(大写:____________________元整)。4.2本合同的施工费为:____________________元(大写:____________________元整)。(1)设计阶段:甲方应在合同签订后七个工作日内支付设计费的30%;(2)施工阶段:甲方应在工程进度达到约定的关键节点后七个工作日内支付相应施工费的30%;(3)工程验收合格后,甲方应在七个工作日内支付剩余的款项。五、合同履行与期限5.1乙方应按照合同约定的时间节点完成设计和施工任务。5.2甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件等,确保乙方正常进行设计和施工。5.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,合同期限至工程验收合格之日止。六、违约责任6.1甲方逾期支付合同款项的,应按照逾期金额的日利率支付违约金。6.2乙方未按照合同约定的时间节点完成设计和施工任务的,应按照逾期部分的合同金额的日利率支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____________________一、附件列表:1.工程设计图纸2.工程施工方案3.工程量清单4.合同款项支付凭证5.工程验收报告6.补充协议7.乙方资质证明文件8.甲方授权委托书二、违约行为及认定:1.甲方逾期支付合同款项:指合同约定的付款日期届满,甲方未支付应付款项。3.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等:指合同约定的甲方义务未得到履行。4.乙方设计、施工质量不符合合同约定:指工程验收不合格,不符合合同约定的质量标准。三、法律名词及解释:1.独立法人资格:指按照法律法规设立,具有独立承担民事责任的能力。2.设计费:指乙方为甲方提供设计服务所收取的费用。3.施工费:指乙方为甲方进行工程施工所收取的费用。4.违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.工程验收合格:指工程质量符合国家及行业标准,通过甲方、乙方及第三方验收。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方逾期支付合同款项:解决办法:乙方可以与甲方协商,要求甲方支付逾期付款的违约金;协商不成的,乙方可以依法向法院提起诉讼。2.乙方未按照合同约定的时间节点完成设计和施工任务:解决办法:甲方可以与乙方协商,要求乙方在约定时间内完成设计和施工任务;协商不成的,甲方可以依法向法院提起诉讼。3.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等:解决办法:乙方可以与甲方协商,要求甲方履行合同约定的义务;协商不成的,乙方可以依法向法院提起诉讼。4.乙方设计、施工质量不符合合同约定:解决办法:甲方可以要求乙方按照合同约定进行整改,必要时可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.甲方为建设工程项目的业主,乙方为具备相应资
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 医疗器械物流行业分析及未来五至十年行业发展报告
- 电视剧制作相关行业公司成立方案及可行性研究报告
- 无人驾驶物流行业五年发展洞察及发展预测分析报告
- 在线医疗健康教育相关行业公司成立方案及可行性研究报告
- 2024届江西省抚州市临川第一中学高三下学期5月训练检测语文试题(解析版)
- unit6(拔尖作业)2024-2025学年三年级上册 英语 译林版
- 2024年江西省南昌市安义县数学六上期末统考模拟试题含解析
- 2024年江苏省徐州市九里区六年级数学第一学期期末统考模拟试题含解析
- 2024年湖南省岳阳市民族职业学院招聘专任教师辅导员和管理人员48人历年高频500题难、易错点模拟试题附带答案详解
- 2024年湖南省交通医院招考聘用20人高频500题难、易错点模拟试题附带答案详解
- 海南国际旅游岛少儿英语二年级(上)Unit 1 How are you 第4课时 教案
- 物探考工考试:高级物探考工三
- 学习强安应急第一响应人理论考试答案
- 初中语文现代文阅读技巧总结
- 2024年“四史”知识竞赛题库及答案(450题)
- 读懂诗家语省公开课金奖全国赛课一等奖微课获奖课件
- 多发骨折的应急预案
- 幼儿园小班语言绘本《藏在哪里了》课件(修改版)
- 生物的进化与生态地理分布
- 人教版八年级英语上册U1-A-(GF-3c)-教学课件
- 《物理中考复习》课件
评论
0/150
提交评论