2024基础劳务分包合同范本

编号：__________2024基础劳务分包合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024基础劳务分包合同范本合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方（发包方）1.2乙方（分包方）1.3丙方（监理方）1.4术语定义第二章：合同标的及工程范围2.1工程概述2.2工程地点2.3工程内容2.4工程量第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4进度付款3.5竣工结算第四章：合同履行及工期4.1乙方义务4.2工期要求4.3工期延误4.4工程质量标准第五章：材料和设备5.1材料供应5.2设备供应5.3质量要求5.4验收程序第六章：施工安全与环保6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求6.4安全事故处理第七章：质量管理7.1质量控制体系7.2质量检查与验收7.3质量问题处理7.4质量保证措施第八章：合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3变更和解除的条件8.4变更和解除的程序第九章：违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3丙方违约9.4违约责任认定及赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2协商解决10.3调解解决10.4仲裁解决10.5诉讼解决第十一章：合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二章：其他约定12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力12.4附则第十三章：附件13.1工程图纸13.2技术说明书13.3工程量清单13.4其他重要文件第十四章：合同的修订和补充14.1修订条件14.2补充协议14.3修订和补充的程序14.4修订和补充的效力合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方（发包方）：甲方是指_________（甲方全称），根据本合同承担相应的权利和义务。1.2乙方（分包方）：乙方是指_________（乙方全称），根据本合同承担相应的权利和义务。1.3丙方（监理方）：丙方是指_________（丙方全称），根据本合同承担相应的权利和义务。1.4术语定义：本合同中使用的术语定义如下：（1）工程：指本合同项下的_________（工程名称和内容）。（2）合同总价：指本合同中约定的乙方完成工程所需支付的总金额。（3）进度付款：指按照工程进度和合同约定，甲方按期支付给乙方的工程款项。（4）竣工结算：指工程完成后，根据实际完成情况，按照合同约定进行的最终款项结算。第二章：合同标的及工程范围2.1工程概述：本合同的工程概述如下：_________（工程的基本情况、规模、性质等）。2.2工程地点：本合同项下的工程位于_________（具体地址）。2.3工程内容：本合同项下的工程内容包括：_________（具体工程内容、项目等）。2.4工程量：本合同项下的工程量如下：_________（工程量的具体描述）。第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价：本合同的总价为_________（合同总价）。3.2价格调整：合同价格调整的条件和方式如下：_________（具体描述）。3.3支付方式：本合同的支付方式如下：_________（支付方式的具体描述）。3.4进度付款：进度付款的条件和方式如下：_________（具体描述）。3.5竣工结算：竣工结算的方式和时间如下：_________（具体描述）。第四章：合同履行及工期4.1乙方义务：乙方的义务包括但不限于：_________（具体描述）。4.2工期要求：本合同的工期要求如下：_________（工期的具体描述）。4.3工期延误：工期延误的责任和处理方式如下：_________（具体描述）。4.4工程质量标准：本合同的工程质量标准如下：_________（工程质量标准的具体描述）。第五章：材料和设备5.1材料供应：材料供应的条件和方式如下：_________（具体描述）。5.2设备供应：设备供应的条件和方式如下：_________（具体描述）。5.3质量要求：材料和设备的质量要求如下：_________（具体描述）。5.4验收程序：材料和设备的验收程序如下：_________（具体描述）。第八章：合同变更与解除8.1合同变更：合同变更的条件和程序如下：（1）合同变更需经甲方、乙方和丙方协商一致。（2）变更内容应书面形式签订，并经三方签字盖章生效。8.2合同解除：合同解除的条件和程序如下：（1）合同解除需经甲方、乙方和丙方协商一致。（2）解除合同应书面形式签订，并经三方签字盖章生效。8.3变更和解除的条件：合同变更和解除的条件如下：（1）因不可抗力导致合同无法履行。（2）双方协商一致且符合合同约定。8.4变更和解除的程序：合同变更和解除的程序如下：（1）提出变更或解除意向的一方应书面通知其他各方。（2）各方协商确定变更或解除的具体内容。（3）签订变更或解除协议，并经各方签字盖章生效。第九章：违约责任9.1甲方违约：甲方违约的责任和赔偿方式如下：（1）甲方未按约定支付款项，应支付违约金，并承担乙方因此产生的损失。（2）甲方未按约定提供施工条件，应承担乙方因此产生的损失。9.2乙方违约：乙方违约的责任和赔偿方式如下：（1）乙方未按约定完成工程，应支付违约金，并承担甲方因此产生的损失。（2）乙方未按约定使用材料和设备，应承担甲方因此产生的损失。9.3丙方违约：丙方违约的责任和赔偿方式如下：（1）丙方未按约定进行监理，应承担甲方和乙方因此产生的损失。（2）丙方未按约定提供技术支持，应承担甲方和乙方因此产生的损失。9.4违约责任认定及赔偿：违约责任的认定及赔偿方式如下：（1）违约方应承担相应的违约责任。（2）损失赔偿额应根据实际损失计算，并支付违约金。第十章：争议解决10.1争议解决方式：本合同争议的解决方式如下：（1）优先通过友好协商解决。（2）协商不成时，提交调解机构调解。（3）调解不成时，向仲裁委员会申请仲裁。（4）仲裁不成时，向人民法院提起诉讼。10.2协商解决：双方应在争议发生之日起15日内进行协商，力求达成一致。10.3调解解决：双方可共同选择调解机构进行调解，调解结果具有法律效力。10.4仲裁解决：仲裁委员会的选择和仲裁程序如下：（1）双方共同选择仲裁委员会。（2）仲裁裁决具有法律效力，双方均应履行。10.5诉讼解决：向人民法院提起诉讼的条件和程序如下：（1）双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）诉讼结果具有法律效力，双方均应履行。第十一章：合同的生效、终止和解除11.1合同生效条件：本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件：本合同终止的条件如下：（1）工程全部完成后，双方进行竣工结算。（2）合同约定的其他终止条件。11.3合同解除条件：本合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同。（2）因不可抗力导致合同无法履行。第十二章：其他约定12.1保密条款：各方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露。12.2知识产权保护：各方应对工程相关的知识产权予以保护，未经对方同意不得侵犯。12.3不可抗力：不可抗力的认定和处理方式如下：（1）不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。（2）因不可抗力导致合同无法履行时，各方协商解决。12.4附则：本合同的附则如下：（1）本合同未尽事宜，可由各方另行签订补充协议。（2）本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。第十三章：附件13.1工程图纸：附件中包含本合同项下的工程图纸，各方应予以妥善保管。13.2多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定分包工程：甲方有权根据工程需要，指定乙方向特定分包工程提供劳务。乙方应按照甲方的要求，完成分包工程。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量、安全符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更权：甲方有权根据工程实际情况，对合同约定的工程内容、工程量、工期等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工计划。1.4甲方终止权：甲方有权在合同履行过程中，终止合同的履行。甲方终止合同的，应提前通知乙方，并支付乙方相应的赔偿。1.5甲方支付义务：甲方应按照合同约定的支付方式、支付时间，向乙方支付合同价款。甲方未按约定支付的，应支付违约金，并承担乙方因此产生的损失。1.6甲方提供施工条件：甲方应提供合同约定的施工条件，包括但不限于施工场地、施工图纸、施工材料等。甲方未按约定提供施工条件的，应承担乙方因此产生的损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方施工质量：乙方应保证施工质量，确保工程安全、可靠、美观。乙方施工质量不符合合同约定的，应承担返工、维修等费用。2.2乙方工期保证：乙方应保证按照合同约定的工期完成工程。乙方工期延误的，应支付违约金，并承担甲方因此产生的损失。2.3乙方材料和设备：乙方应按照合同约定，提供合格的材料和设备。乙方提供的材料和设备不符合合同约定的，应承担更换、维修等费用。2.4乙方保密义务：乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，未经甲方同意不得泄露。乙方违反保密义务的，应承担甲方因此产生的损失。2.5乙方配合甲方工作：乙方应积极配合甲方的工作，包括但不限于施工过程中的监督、检查、验收等。乙方不配合甲方工作的，应承担甲方因此产生的损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责：第三方中介应公正、公平地履行监理职责，确保工程质量、安全、进度等符合合同约定。第三方中介未履行职责的，应承担相应责任。3.2第三方中介的独立性：第三方中介应保持独立性，不受甲方、乙方不正当影响。第三方中介违反独立性原则的，应承担相应责任。3.3第三方中介的报酬：第三方中介的报酬由甲方支付。报酬金额、支付时间等按照合同约定执行。甲方未按约定支付报酬的，应承担乙方因此产生的损失。3.4第三方中介的变更和解除：甲方、乙方均有权根据工程实际情况，变更或解除第三方中介。变更或解除第三方中介的，应提前通知对方，并按照合同约定办理相关手续。3.5第三方中介的违约责任：第三方中介违约的，应承担甲方、乙方因此产生的损失。损失赔偿额根据实际损失计算，并支付违约金。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术说明书3.工程量清单4.材料和设备供应清单5.施工安全防护措施方案6.环保措施方案7.施工进度计划8.合同变更协议9.合同解除协议10.材料和设备验收记录11.施工质量检查记录12.工期延误证明13.损失赔偿计算公式14.保密协议15.知识产权保护协议16.不可抗力证明17.仲裁协议18.诉讼管辖法院协议二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付款项未按约定提供施工条件未按约定时间完成审批或提供图纸等提前终止合同2.乙方违约：未按约定完成工程未按约定使用材料和设备未按约定进行安全防护和环保措施工期延误3.丙方违约：未按约定进行监理未按约定提供技术支持未履行保密义务未保持独立性三、法律名词及解释：1.不可抗力：不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：违约方按照约定支付给守约方的赔偿金。3.工期延误：合同约定的工程完成时间超过实际完成时间。4.损失赔偿：因违约行为导致的实际损失的赔偿。5.仲裁：争议双方同意将争议提交仲裁委员会进行裁决。6.诉讼：争议双方不同意仲裁或仲裁裁决不服时，向人民法院提起的诉讼。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程图纸不