垫资施工合同中的合同监管_第1页
垫资施工合同中的合同监管_第2页
垫资施工合同中的合同监管_第3页
垫资施工合同中的合同监管_第4页
垫资施工合同中的合同监管_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

垫资施工合同中的合同监管合同编号:__________合同监管:甲方:(全称),地址:__________,联系人:__________,联系电话:__________。乙方:(全称),地址:__________,联系人:__________,联系电话:__________。1.2本合同的签订日期为:__________年__________月__________日。2.合同概述:2.1乙方为甲方提供垫资施工服务,包括但不限于施工图纸设计、施工、设备采购、材料供应、人员配置、质量控制、安全防护等。2.2甲方按照合同约定的付款方式及时支付乙方工程款项,包括但不限于预付款、进度款、竣工款等。3.合同监管内容:3.1甲方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求对乙方施工过程进行监管。3.2甲方有权对乙方的施工进度、工程质量、安全防护等进行检查,并提出整改要求。乙方应按照甲方的要求及时整改。3.3甲方有权对乙方的人员、设备、材料等进行审查,确保其符合合同约定的标准。3.4甲方有权对乙方的施工过程进行视频监控、拍照、录音等,以确保乙方按照合同约定进行施工。3.5甲方有权对乙方的工程款项进行审核,确保乙方的施工进度、质量等符合合同约定。4.合同监管措施:4.1甲方应指派专人对乙方施工过程进行日常监管,确保乙方按照合同约定施工。4.2甲方应建立健全合同管理制度,对乙方的施工过程进行定期检查、评估,并提出整改要求。4.3甲方应对乙方施工过程中的问题及时提出,并与乙方协商解决。4.4甲方应对乙方的工程款项支付进行审核,确保乙方的施工进度、质量等符合合同约定。5.合同监管结果:5.1甲方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求对乙方施工过程进行评价。5.2甲方应对乙方的工程款项支付进行审计,确保乙方的施工进度、质量等符合合同约定。6.违约责任:6.1甲方未按照合同约定支付工程款项的,应支付违约金,违约金为应付款项的__________%。6.2乙方未按照合同约定完成施工的,应支付违约金,违约金为合同总价的__________%。6.3甲方未按照合同约定进行合同监管的,应承担相应责任。6.4乙方未按照合同约定进行施工的,应承担相应责任。7.争议解决:7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.其他:8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的工程竣工日期。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签字):__________代表(签字):__________签订日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.施工图纸4.工程量清单5.材料供应清单6.人员配置表7.质量控制计划8.安全防护措施方案9.工程付款凭证10.违约金计算公式二、违约行为及认定:1.甲方未按约定支付工程款项,认定标准为逾期支付超过合同约定的付款期限。2.乙方未按约定完成施工,认定标准为工程进度严重滞后于合同约定的工期。3.甲方未按约定进行合同监管,认定标准为未定期对乙方施工过程进行监督检查。4.乙方未按约定进行施工,认定标准为施工质量、安全等方面不符合国家规定及合同约定。三、法律名词及解释:1.垫资施工:指乙方在施工过程中先行垫付资金,待工程完成后由甲方按照约定支付工程款项。2.工期:指合同约定的工程开始施工之日起至工程竣工交付之日止的时间。3.违约金:指一方未履行合同约定义务时,按照约定向另一方支付的赔偿金。4.质量控制:指对施工过程中的质量进行监控、检查、评定和控制,以确保工程质量符合国家规定及合同约定。5.安全防护:指在施工过程中采取的一系列措施,以确保施工人员的人身安全和工程安全。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方逾期支付工程款项:乙方应及时与甲方沟通,催促按约定付款;必要时可依法向法院提起诉讼。2.乙方施工进度严重滞后:甲方有权要求乙方加快施工进度;严重违约时,甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。3.甲方未按约定进行合同监管:乙方有权要求甲方履行监管职责;必要时可依法向法院提起诉讼。4.乙方施工质量、安全不符合规定:甲方有权要求乙方立即整改;严重违约时,甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。五、所有应用场景:1.适用于各类建筑工程项目的中标单位与建设方之间的施工合同。2.适

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论