电力施工合同风险转移协议

电力施工合同风险转移协议合同编号：__________甲方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于：1.甲方作为电力工程的业主，委托乙方承担该电力工程的施工工作；2.双方希望通过本协议明确施工过程中风险的转移和承担；3.双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，达成一致。经双方协商，达成如下协议：第一条风险转移1.1乙方在施工过程中应严格按照国家法律法规、行业标准和施工图纸进行施工，确保施工质量和安全。1.2乙方应承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等一切风险，包括但不限于安全事故、质量问题、工期延误等。1.3乙方在施工过程中若发生意外情况，应立即采取措施避免损失扩大，并及时通知甲方。第二条风险责任2.1乙方在施工过程中若发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失，由乙方承担全部责任。2.2乙方若因施工质量问题导致工程不合格，应负责返修、加固或拆除，并承担相应费用。2.3乙方若因自身原因导致工期延误，应支付甲方因此产生的违约金，具体金额双方协商确定。第三条保险3.1乙方应按照甲方要求，为施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，并承担相应保险费用。3.2乙方应在施工前将保险单据提交甲方备案。第四条保密4.1乙方应对在施工过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。4.2保密期限自本协议签订之日起至工程竣工验收合格之日起终止。第五条争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：_________法定代表人（或授权代表）：_________签订日期：________________一、附件列表：1.电力施工合同风险转移协议2.国家法律法规、行业标准和施工图纸3.保险单据4.甲方商业秘密和机密信息二、违约行为及认定：1.安全事故：乙方未严格按照国家法律法规、行业标准和施工图纸进行施工，导致人员伤亡和财产损失。2.质量问题：乙方施工导致工程不合格，需负责返修、加固或拆除，并承担相应费用。3.工期延误：乙方因自身原因导致工期延误，需支付甲方因此产生的违约金。4.保密泄露：乙方未对甲方商业秘密和机密信息予以保密，导致信息泄露给第三方。三、法律名词及解释：1.电力施工合同：甲方作为电力工程的业主，与乙方签订的关于电力工程施工的合同。2.风险转移：乙方在施工过程中承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等一切风险。3.违约金：乙方因违反合同规定，需支付给甲方的赔偿金。4.保密：乙方对在施工过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.安全事故：乙方立即采取措施避免损失扩大，并及时通知甲方；根据保险条款，向保险公司申请赔偿。2.质量问题：乙方负责返修、加固或拆除，并承担相应费用；如需重新施工，双方协商确定工期和费用。3.工期延误：乙方支付甲方因此产生的违约金；双方协商确定延期竣工的具体事宜。4.保密泄露：乙方立即采取补救措施，防止信息继续泄露；向甲方支付违约金，并承担相应的法律责任。五、所有应用场景：1.电力工程施工过程中，乙方因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等风险。2.乙方因施