基础设施施工合同格式设计模板

基础设施施工合同格式设计模板合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为基础设施项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的基础设施施工单位，双方为了保障工程质量，明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经友好协商，自愿签订本施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价款2.1本工程合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方应当按照甲方要求，完成施工图设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作，并保证工程质量达到约定的标准。2.3甲方应当按照约定支付合同价款，逾期支付的，应当按照中国人民银行同期贷款利率支付违约金。第三条工期3.1合同工期为__________日，自开工之日起计算。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程，提前完成的，不予奖励；逾期完成的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的__________%。第四条质量标准4.1工程质量应当符合国家、行业和地方有关法律、法规、规范、标准和设计文件的要求。4.2乙方应当严格按照施工图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。4.3工程验收合格后，乙方应当承担不少于一年的质保期，质保期内出现的质量问题，乙方应当无条件修复。第五条合同的履行5.1甲方应当按照约定提供施工场地、施工条件、施工材料、设备等，确保工程顺利实施。5.2乙方应当按照约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。5.3双方应当保持密切沟通，协调解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。第六条违约责任6.1甲方逾期支付合同价款的，应当按照约定支付违约金；乙方逾期完成工程、质量不符合约定的，应当按照约定支付违约金。6.2双方违反合同约定的，应当承担相应的法律责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.施工场地和施工条件确认书3.施工材料和设备清单4.工程质量标准和要求文档5.工程进度计划和验收标准6.违约金计算公式和相关法律依据7.争议解决方式和法律文书8.甲方和乙方的资质证明文件9.工程保修书和质保期确认文件二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付合同价款的，认定为违约行为，应按照约定支付违约金。2.乙方逾期完成工程或工程质量不符合约定的，认定为违约行为，应按照约定支付违约金。3.双方违反合同约定的其他条款，认定为违约行为，应承担相应的法律责任。三、法律名词及解释：1.基础设施施工合同：指甲方为基础设施项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的基础设施施工单位，双方签订的关于施工图设计、施工、设备安装、调试、验收等工作的合同。2.合同价款：指双方约定的工程总造价，包括施工图设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作的费用。3.工期：指双方约定的完成工程的时间期限，自开工之日起计算。4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金，计算方式按照合同约定执行。5.质保期：指工程验收合格后，乙方承担不少于一年的工程质量保修期。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付合同价款：乙方应及时与甲方沟通，催促支付，必要时可依法向法院提起诉讼。2.乙方逾期完成工程或工程质量不符合约定：甲方有权要求乙方按约定支付违约金，并要求乙方及时整改。3.施工过程中出现争议：双方应保持密切沟通，协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.工程验收不合格：乙方应按照甲方要求及时整改，直至达到约定的验收标准。五、所有应用场景：1.适用于各类基础设施项目施工，如道路、桥梁、隧道、水利、电力等。2.适用于施工方具备相应资