栏杆施工合同书范本

栏杆施工合同书范本一、附件列表：1.乙方提供的材料样品或样板2.设计图纸和技术规范3.施工方案和施工进度计划4.材料合格证明和检测报告5.工程验收报告6.付款凭证和收据7.变更和解除合同的书面协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款，认定为违约行为。2.乙方未按约定时间完成施工，认定为违约行为。3.乙方提供的材料不符合国家相关标准和质量要求，认定为违约行为。4.甲方未提供必要的工作条件，导致乙方无法正常施工，认定为违约行为。5.甲方无正当理由拒绝验收或延迟验收，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的委托方。2.乙方：指合同中指定的受委托方。3.合同金额：指合同约定的工程总价款。4.违约金：指一方违约时，应向对方支付的赔偿金。5.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。6.设计图纸：指乙方根据甲方要求绘制的施工图纸。7.施工方案：指乙方为完成工程制定的具体施工方法和技术措施。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.材料供应问题：提前与乙方沟通，确保材料供应及时，如有延误，按合同约定处理。2.设计变更：变更内容需双方协商一致，并书面确认，调整合同价款。3.施工进度延误：双方协商确定延误原因，根据实际情况调整施工进度计划。4.质量问题：发现质量问题，及时通知乙方，要求乙方按约定进行整改或修复。5.付款问题：按照合同约定的付款节点和金额，及时向乙方支付合同价款。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目中的栏杆施工，包括住宅、商业、公共设施等。2.适用于新建、改建、扩建工程项目中的栏杆施工。3.适用于室外、室内、高层、低层等各类环境中的栏杆施工。4.适用于不同材质、样式、颜色的栏杆施工需求。5.适用于需要专业设计、制作、安装、验收的栏杆施工工程。合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、施工期限2.1乙方应按照甲方的要求，确保工程按时完成。具体施工期限为：__________2.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方书面同意。三、质量标准3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。3.2工程验收标准：__________四、材料供应4.1甲方负责提供施工所需的主要材料，包括但不限于：__________4.2乙方应妥善保管甲方提供的材料，确保材料安全，防止损坏和浪费。五、工程款项5.1双方同意，工程款分为三个阶段支付，具体支付方式和时间如下：第一阶段：工程进度达到30%时，支付工程款的30%；第二阶段：工程进度达到60%时，支付工程款的30%；第三阶段：工程验收合格后，支付剩余的40%。5.2乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付工程款。六、违约责任6.1乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。6.2甲方未按约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日利率千分之五。七、争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________合同编号：__________鉴于甲方为建设工程项目需要，拟委托乙方进行栏杆施工，为确保双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：栏杆施工，包括设计、材料采购、安装、验收等。二、合同金额2.1本合同约定的合同金额为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、运输、管理、税费等一切费用。三、合同工期3.1合同约定的工期为______天。3.2乙方应按甲方要求的时间节点完成施工，如有延期，每延期一天，乙方应向甲方支付合同金额千分之五的违约金。四、质量标准4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求和相关规范进行施工。4.2乙方应保证工程质量，工程验收合格后，质保期为______年。4.3在质保期内，如出现质量问题，乙方应及时予以修复，造成的损失由乙方承担。五、材料供应5.1乙方负责材料采购，并应保证材料质量。5.2甲方有权对乙方采购的材料进行检验，如不符合要求，乙方应立即更换。六、付款方式6.1合同签订后，甲方支付乙方合同金额的百分之三十作为预付款。6.2工程验收合格后，甲方支付乙方合同金额的百分之六十。6.3质保期满后，甲方支付乙方合同金额的百分之十。七、违约责任7.1乙方如未按约定时间完成工程，应支付违约金。7.2乙方如未保证工程质量，造成甲方损失，应予以赔偿。7.3甲方如未按约定时间支付款项，应支付乙方逾期付款的利息。八、争议解决8.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：______________日期：____年____月____日乙方（盖章）：______________日期：____年____月____日附件：施工图纸、技术要求及相关规范一、附件列表：1.工程设计图纸2.材料供应清单3.施工方案4.工程预算明细5.付款凭证6.验收报告7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。2.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。3.工程质量不符合约定标准，视为违约。4.未经甲方同意，乙方擅自变更工程内容，视为违约。5.甲方未按约定提供材料，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。2.违约金：指违反合同约定应支付的赔偿金。3.滞纳金：指未按约定时间支付款项应支付的违约金。4.工程验收：指对施工完成的工程进行检查，确认是否符合约定标准。5.施工期限：指合同约定的工程完成时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前与甲方沟通，征得甲方书面同意后延期。2.材料供应问题：甲方应确保材料供应及时，乙方应妥善保管材料。3.工程质量争议：双方可协商确定专业机构进行质量鉴定。4.付款纠纷：双方应严格按照付款条款执行，如有争议可协商解决。5.合同履行过程中出现争议：双方可协商解决，协商不成时可依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目中的栏杆施工。2.适用于甲方为工程项目负责人，乙方为施工承包商的场景。3.适用于有明确施工内容、期限、质量标准和付款条款的合同。4.适用于双方在自愿、公平、诚信原则基础上达成协议的场景。一、附件列表：1.施工图纸2.技术要求3.相关规范4.材料供应清单5.工程验收标准6.付款凭证7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。2.乙方未保证工程质量，造成甲方损失，视为违约。3.甲方未按约定时间支付款项，视为违约。4.甲方未按约定提供施工条件，视为违约。5.双方未协商一致导致工程停工，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。2.违约金：指一方未履行合同义务，按照约定向对方支付的赔偿金。3.质保期：指乙方对工程质量承担责任的期限。4.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行检查，确认是否符合合同约定。5.预付款：指甲方在合同签订后支付给乙方的部分款项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：乙方应提前与甲方沟通，争取甲方同意，并制定合理的施工计划。2.材料质量问题：乙方应选择合格供应商，并进行材料检验，不合格的材料应及时更换。3.付款问题：甲方应按照合同约定的付款时间节点支付款项，如有疑问，应及时与乙方沟通。4.工程质量争议：