别墅土建改造施工合同(2024版)

编号：__________别墅土建改造施工合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

别墅土建改造施工合同(2024版)合同目录第一章：合同主体1.1发包人信息1.2承包人信息1.3施工地点1.4施工内容第二章：合同标的2.1工程概述2.2施工图纸及设计文件2.3施工标准及质量要求2.4施工期限第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3付款方式及进度3.4税收及其他费用第四章：施工及验收4.1施工组织及管理4.2施工进度计划4.3工程质量控制4.4工程验收第五章：材料及设备5.1材料及设备供应5.2质量要求及验收5.3退换货及补货5.4材料及设备保管第六章：施工安全6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3安全事故处理6.4安全生产培训第七章：违约责任7.1发包人违约7.2承包人违约7.3违约赔偿第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更9.2合同解除9.3合同终止第十章：合同的生效、履行与验收10.1合同生效条件10.2合同履行10.3验收与交付第十一章：其他约定11.1保密条款11.2广告及宣传11.3知识产权保护11.4环境保护第十二章：法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三章：附件13.1施工图纸及设计文件13.2施工预算书13.3材料及设备清单13.4其他相关文件第十四章：合同的签署、修改与解除14.1合同签署14.2合同修改14.3合同解除合同编号_________第一章：合同主体1.1发包人信息发包人全称：_________注册地址：_________联系人：_________联系电话：_________1.2承包人信息承包人全称：_________注册地址：_________联系人：_________联系电话：_________1.3施工地点施工地点：_________1.4施工内容施工内容：别墅土建改造第二章：合同标的2.1工程概述工程名称：_________工程地点：_________工程规模：_________2.2施工图纸及设计文件图纸及文件提供：_________图纸及文件审核：_________2.3施工标准及质量要求施工标准：_________质量要求：_________2.4施工期限合同工期：_________第三章：合同价格3.1合同总价合同总价：_________3.2价格调整机制价格调整条件：_________价格调整方式：_________3.3付款方式及进度付款方式：_________付款进度：_________3.4税收及其他费用税收：_________其他费用：_________第四章：施工及验收4.1施工组织及管理施工组织方案：_________管理人员：_________4.2施工进度计划施工进度计划：_________4.3工程质量控制质量控制措施：_________4.4工程验收验收标准：_________验收程序：_________第五章：材料及设备5.1材料及设备供应供应责任：_________供应时间：_________5.2质量要求及验收质量标准：_________验收程序：_________5.3退换货及补货退换货条件：_________补货程序：_________5.4材料及设备保管保管责任：_________第六章：施工安全6.1安全生产责任安全生产责任分配：_________6.2安全防护措施安全防护措施方案：_________6.3安全事故处理安全事故处理程序：_________6.4安全生产培训培训内容：_________第七章：违约责任7.1发包人违约违约行为：_________违约责任：_________7.2承包人违约违约行为：_________违约责任：_________7.3违约赔偿赔偿标准：_________第八章：争议解决8.1争议解决方式争议解决方式：_________8.2仲裁仲裁机构：_________仲裁地点：_________8.3诉讼诉讼法院：_________第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更变更条件：_________变更程序：_________9.2合同解除解除条件：_________解除程序：_________9.3合同终止终止条件：_________终止程序：_________第十章：合同的生效、履行与验收10.1合同生效条件生效条件：_________10.2合同履行履行责任：_________10.3验收与交付验收标准：_________交付程序：_________第十一章：其他约定11.1保密条款保密内容：_________保密期限：_________11.2广告及宣传广告宣传内容：_________11.3知识产权保护保护范围：_________11.4环境保护环保要求：_________第十二章：法律适用与争议解决12.1法律适用适用法律：_________12.2争议解决解决地点：_________第十三章：附件13.1施工图纸及设计文件图纸数量：_________13.2施工预算书预算书份数：_________13.3材料及设备清单清单内容：_________13.4其他相关文件文件名称：_________第十四章：合同的签署、修改与解除14.1合同签署签署日期：_________14.2合同修改修改程序：_________14.3合同解除解除条件：_________合同编号：_________甲方（发包人）：_________签字：_________日期：_________乙方（承包人）：_________签字：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：额外工程变更甲方有权根据实际需求对工程进行变更。如甲方提出变更需求，乙方应及时响应并按照甲方的要求进行调整。变更导致的额外费用由甲方承担。附加条款二：工程进度调整如因甲方原因导致工程进度受到影响，乙方应根据实际情况合理调整工程进度，确保工程按时完成。甲方应承担因进度调整导致的额外费用。附加条款三：材料供应甲方有权选择材料供应商。如甲方提供的材料不符合施工要求，乙方有权拒绝使用，并通知甲方进行更换。因甲方提供的材料原因导致工程质量问题，甲方应承担相应责任。附加条款四：工程质量审核甲方有权对工程质量进行审核。如甲方发现工程质量问题，乙方应及时整改，并承担整改费用。如乙方未及时整改，甲方有权暂停支付工程款项，直至问题得到解决。附加条款五：工程保险甲方要求乙方购买工程保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。保险费用由甲方承担。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：技术支持和培训乙方应提供施工过程中的技术支持和培训，确保甲方相关人员了解施工过程和注意事项。培训费用包含在合同总价内。附加条款二：工程质量保障乙方承诺按照设计和施工标准进行施工，确保工程质量。如工程出现质量问题，乙方应承担整改费用，并支付甲方因此造成的损失。附加条款三：工期延误如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方因此产生的违约金。违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的千分之一。附加条款四：安全生产乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求进行施工，确保施工过程中的安全生产。如发生安全事故，乙方应承担全部责任。附加条款五：知识产权保护乙方承诺在施工过程中，不得使用侵犯他人知识产权的材料和技术。如乙方违反此约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：中介费用第三方中介在合同履行过程中产生的费用，由甲方承担。如甲方拒绝支付中介费用，乙方有权解除合同。附加条款二：中介职责第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同顺利履行。如中介未能履行协调职责，导致合同纠纷，中介应承担相应责任。附加条款三：中介保密义务第三方中介应对合同内容及双方商业秘密予以保密。如中介违反保密义务，泄露合同内容或商业秘密，甲方有权解除合同，并要求中介支付违约金。附加条款四：中介服务期限第三方中介服务期限为合同履行期间。如中介在服务期限内未能完成协调工作，甲方有权解除合同。附加条款五：中介更换甲方有权在合同履行期间更换中介。如甲方要求更换中介，乙方应予以配合。更换中介产生的费用由甲方承担。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸及设计文件2.施工预算书3.材料及设备清单4.其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付款项提供不符合要求的材料或设备未按约定提供施工场地或条件未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为未按约定时间完成工程使用不符合合同规定的材料或设备未按照设计或标准施工未履行合同约定的其他义务3.第三方中介违约行为未能履行协调职责，导致合同纠纷泄露合同内容或商业秘密提供虚假信息或误导合同双方未按照约定时间完成中介服务三、法律名词及解释：1.合同履行：合同各方按照约定的方式、时间和条件履行各自的义务。2.违约行为：违反合同约定，未能履行合同义务的行为。3.违约责任：违约行为造成的损失，违约方应承担的责任。4.合同解除：合同各方同意终止合同关系的行为。5.仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决的一种解决方式。6.诉讼：通过法院对合同争议进行审理并作出判决的一种解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.