2024版建筑工程建设工程合同与索赔

编号：__________2024版建筑工程建设工程合同与索赔甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建筑工程建设工程合同与索赔合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2工程项目的定义1.3合同的有效期第二章：工程范围与内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程内容及规模2.4工程进度安排第三章：合同价格与支付3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式与时间3.4发票与税务第四章：工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程质量检验4.3工程标准及规范4.4工程验收程序第五章：工期与进度5.1施工期限5.2关键节点与进度要求5.3工期延误的处理5.4工程提前完成的相关规定第六章：合同的履行与变更6.1合同履行的义务与责任6.2合同变更的条件与程序6.3变更导致的合同价格调整6.4变更对工期的影响第七章：违约责任与赔偿7.1违约行为的界定7.2违约责任的具体规定7.3赔偿金额的计算方法7.4违约责任的上限第八章：索赔管理8.1索赔的定义及范围8.2索赔的条件与程序8.3索赔文件的提交与审查8.4索赔的处理结果与赔偿第九章：争议解决9.1争议解决的方式9.2仲裁的程序与规则9.3诉讼的管辖法院9.4保密条款第十章：合同的解除与终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的情形10.3解除或终止合同后的义务履行10.4解除或终止合同的法律后果第十一章：合同的转让与分包11.1合同转让的条件11.2转让的程序与要求11.3分包的规定11.4分包合同的管理第十二章：保险与安全12.1保险责任与范围12.2保险办理的程序与要求12.3安全生产的要求与责任12.4安全事故的处理程序第十三章：税费与财务13.1税费的处理与承担13.2财务管理的规定13.3审计与查阅财务报表13.4财务纠纷的解决第十四章：其他条款14.1一般条款14.2附加条款14.3附件与附录14.4合同的签字盖章与生效合同编号：2024版建筑工程建设工程合同与索赔第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.1.1甲方：__________（甲方全称）1.1.2乙方：__________（乙方全称）1.2工程项目的定义1.2.1工程项目指的是__________（项目名称）1.2.2工程项目的目标和要求详见附件一。1.3合同的有效期1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2有效期至工程验收合格，且乙方完成所有合同义务之日止。第二章：工程范围与内容2.1工程概述2.1.1工程是一项建筑工程，包括__________（具体工程内容）。2.1.2工程的详细描述见附件二。2.2工程地点2.2.1工程位于__________（地址）。2.3工程内容及规模2.3.1工程内容包括__________（具体工程内容）。2.3.2工程规模为__________（规模描述）。2.4工程进度安排2.4.1工程预计开工日期为__________。2.4.2工程预计竣工日期为__________。第三章：合同价格与支付3.1合同总价3.1.1合同总价为人民币__________元整（大写：_______________________元整）。3.1.2合同总价包含__________（包含内容）。3.2价格调整机制3.2.1价格调整的条件为__________（条件）。3.2.2价格调整的程序和规则见附件三。3.3支付方式与时间3.3.1支付方式为__________（支付方式）。3.3.2各阶段支付的时间和比例见附件四。3.4发票与税务3.4.1乙方应向甲方提供合法的__________（发票类型）发票。3.4.2税务事宜按照中华人民共和国的相关法律法规处理。第四章：工程质量与标准4.1工程质量要求4.1.1工程质量应符合__________（标准名称）标准。4.1.2工程质量的具体要求见附件五。4.2工程质量检验4.2.1工程质量检验的标准和程序见附件六。4.3工程标准及规范4.3.1工程应遵守的规范和标准列于附件七。4.4工程验收程序4.4.1工程验收分__________（几）个阶段进行。4.4.2各阶段的验收程序和要求详见附件八。第五章：工期与进度5.1施工期限5.1.1乙方应保证工程在约定工期内完成。5.1.2施工期限的详细规定见附件九。5.2关键节点与进度要求5.2.1关键节点为__________（节点名称）。5.2.2各关键节点的进度要求见附件十。5.3工期延误的处理5.3.1工期延误的定义和计算方式见附件十一。5.3.2工期延误的处理措施见附件十二。5.4工程提前完成的相关规定5.4.1工程提前完成的奖励办法见附件十三。5.4.2提前完成工程的其他相关规定。第六章：合同的履行与变更6.1合同履行的义务与责任6.1.1乙方的义务和责任列于附件十四。6.1.2甲方的义务和责任列于附件十五。6.2合同变更的条件与程序6.2.1合同变更的条件见附件十六。6.2.2合同变更的程序见附件十七。6.3变更导致的合同价格调整6.3.1价格调整的方法和公式见附件十八。6.3.2价格调整的程序和时限。6.4变更对工期的影响6.4.1变更对工期的影响评估方法见附件十九。6.4.2工期调整的规则和程序。第八章：索赔管理8.1索赔的定义及范围8.1.1索赔是指在合同履行过程中，因一方违约或不可抗力等原因，导致另一方遭受损失，要求违约方或责任方予以赔偿的行为。8.1.2索赔的范围包括__________（具体范围）。8.2索赔的条件与程序8.2.1索赔的条件见附件二十。8.2.2索赔的程序见附件二十一。8.3索赔文件的提交与审查8.3.1索赔文件应提交给__________（接收方）。8.3.2索赔文件的审查和回复时限见附件二十二。8.4索赔的处理结果与赔偿8.4.1索赔的处理结果见附件二十三。8.4.2赔偿的计算方法和支付时限见附件二十四。第九章：争议解决9.1争议解决的方式9.1.1争议解决的优先方式为__________（方式）。9.1.2其他争议解决方式列于附件二十五。9.2仲裁的程序与规则9.2.1仲裁的程序和规则见附件二十六。9.3诉讼的管辖法院9.3.1诉讼的管辖法院为__________（法院名称）。9.4保密条款9.4.1保密条款的具体内容见附件二十七。第十章：合同的解除与终止10.1合同解除的条件10.1.1合同解除的条件见附件二十八。10.2合同终止的情形10.2.1合同终止的情形见附件二十九。10.3解除或终止合同后的义务履行10.3.1解除或终止合同后的义务履行见附件三十。10.4解除或终止合同的法律后果10.4.1解除或终止合同的法律后果见附件三十一。第十一章：合同的转让与分包11.1合同转让的条件11.1.1合同转让的条件见附件三十二。11.2转让的程序与要求11.2.1转让的程序与要求见附件三十三。11.3分包的规定11.3.1分包的规定见附件三十四。11.4分包合同的管理11.4.1分包合同的管理见附件三十五。第十二章：保险与安全12.1保险责任与范围12.1.1保险责任与范围见附件三十六。12.2保险办理的程序与要求12.2.1保险办理的程序与要求见附件三十七。12.3安全生产的要求与责任12.3.1安全生产的要求与责任见附件三十八。12.4安全事故的处理程序12.4.1安全事故的处理程序见附件三十九。第十三章：税费与财务13.1税费的处理与承担13.1.1税费的处理与承担见附件四十。13.2财务管理的规定13.2.1财务管理的规定见附件四十一。13.3审计与查阅财务报表13.3.1审计与查阅财务报表见附件四十二。13.4财务纠纷的解决13.4.1财务纠纷的解决见附件四十三。第十四章：其他条款14.1一般条款14.1.1一般条款的具体内容见附件四十四。14.2附加条款14.2.1附加条款的具体内容见附件四十五。14.3附件与附录14.3.1附件与附录的内容见附件四十六至附件一百。14.4合同的签字盖章与生效14.4.1合同的签字盖章与生效见附件一百零一。[合同方签字盖章区域]甲方签字：______________________日期：____年__月__日乙方签字：______________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊规定1.1甲方有权对工程进度进行调整，以确保工程质量符合合同约定的标准。1.2甲方有权对工程设计进行修改，以满足合同约定的功能要求。1.3甲方应承担因工程变更导致的所有额外费用。1.4甲方应负责工程验收，并对工程质量进行最终的确认。附加条款二：乙方为主导时的特殊规定2.1乙方应按照甲方的要求，对工程进度进行调整，以确保工程按时完成。2.2乙方应按照甲方的要求，对工程设计进行修改，以满足合同约定的功能要求。2.3乙方应承担因乙方原因导致的所有额外费用。2.4乙方应负责工程的具体施工，并保证工程质量符合合同约定的标准。附加条款三：第三方中介的特殊规定3.1第三方中介应按照甲乙双方的要求，提供必要的中介服务，以确保合同的顺利履行。3.2第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中出现的任何问题。3.3第三方中介应承担因第三方中介原因导致的额外费用。3.4第三方中介应对甲乙双方提供的信息保密，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方披露。甲方签字：______________________日期：____年__月__日乙方签字：______________________日期：____年__月__日第三方中介签字：______________________日期：____年__月__日附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：工程项目的详细描述附件二：工程地点的地理位置图附件三：工程内容及规模的详细列表附件四：工程进度安排的具体计划附件五：工程质量要求的详细规定附件六：工程验收程序的步骤和要求附件七：合同总价及价格调整机制的具体规定附件八：各阶段支付的时间和比例安排附件九：工期延误的处理规定附件十：工程提前完成的相关规定附件十一：合同变更的条件与程序附件十二：变更导致的合同价格调整规定附件十三：变更对工期的影响评估方法附件十四：乙方应承担的义务和责任列表附件十五：甲方应承担的义务和责任列表附件十六：索赔的条件与程序规定附件十七：索赔文件的提交与审查流程附件十八：索赔的处理结果与赔偿计算方法附件十九：争议解决的方式和规则附件二十：仲裁的程序与规则附件二十一：诉讼的管辖法院规定附件二十二：保密条款的具体内容附件二十三：合同解除的条件和程序附件二十四：合同终止的情形和后果附件二十五：合同转让的条件与程序附件二十六：分包的规定和管理办法附件二十七：保险责任与范围的具体规定附件二十八：保险办理的程序与要求附件二十九：安全生产的要求与责任规定附件三十：安全事故的处理程序和规定附件三十一：税费的处理与承担规定附件三十二：财务管理的规定和要求附件三十三：审计与查阅财务报表的程序附件三十四：财务纠纷的解决方法附件三十五：附件与附录的列表附件三十六：一般条款的具体内容附件三十七：附加条款的具体内容二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：甲方未按约定时间支付款项乙方未按约定完成工程进度乙方未按约定质量标准完成工程乙方未按约定程序进行工程验收甲方未按约定时间履行合同义务乙方未按约定时间履行合同义务甲方未按约定支付索赔款项乙方未按约定提供保险保障乙方未按约定进行安全生产乙方未按约定处理安全事故甲方未按约定保密合同信息甲方未按约定履行合同解除或终止程序甲方未按约定进行合同转让或分包违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规，具体认定方法如下：依据合同条款明确违约行为的界定依据法律法规对违约行为的规定依据双方协商一致的违约行为认定标准三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间为实现特定目的而达成的明确相互权利义务关系的协议。2.甲方：指合同中承担一定义务，并享有权利的一方。3.