2024年土方工程承包合同标准范本（2篇）

第4页共4页2024年土方工程承包合同标准范本发包人(以下简称甲方)_____承包人(以下简称乙方)_____经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方元3(石砂)。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。六、安全要求：1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。店面承包合同建房承包合同果园承包合同渔业承包合同八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。单位工程负责人(甲方)：_____承包班组长(乙方)：_____联系电话：_____联系电话：_____二、发包工程的注意事项有哪些发包人可以将建设工程中的勘察、设计、施工等不同工作任务，分别发包给勘察人、设计人、施工人，与其签订相应的承包合同。这种发包形式有利于吸引较多的承包商参与各项工程建设业务的投标竞争，使发包人有更大的选择余地;也有利于发包人对建设工程的各环节、各阶段实施直接的监督管理，这对于那些具有建设活动方面的专业技术人才，对工程建设有较强的组织管理能力的承包商来说是有利的。不论发包人采取何种方式与承包人签订合同，不得将建设工程肢解发包，即不得将应当由一个承包单位完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。这是针对目前我国建设市场中多有发生且危害较大的将工程肢解发包的实际情况所作出的规定。一些发包单位将按其性质和技术联系应当由一个承包单位整体承包的工程，肢解成若干部分，分别发包给几个承包单位，使得整个工程建设在管理和技术上缺乏应有的统筹协调，往往造成施工现场秩序的混乱、责任不清、严重影响工程建设质量，出了问题也很难找到责任者。而且从实际情况看，肢解发包往往与发包单位的工作人员徇私舞弊、利用肢解发包多拿回扣等违法行为有关。因此民法典禁止发包人将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。至于如何确定是否应当由一个承包人完成的建设工程，需要由国务院有关主管部门根据实际情况作出具体规定。如对一幢房屋的供水管线，发包人就不应将其分成若干部分发包给几个承包单位。如果对一幢房屋中的供水管线和空调设备的安装，尽管都属于同一建筑的设备安装，但因各有较强的专业性，发包人可以将其分别发包给不同的承包单位2024年土方工程承包合同标准范本（二）甲方：（委托人）地址：电话：法定代表人：身份证号：乙方：（承包人）地址：电话：法定代表人：身份证号：鉴于，甲方（委托人）拟委托乙方（承包人）进行土方工程承包，双方经友好协商达成如下合同：第一条工程名称和位置1.1工程名称：土方工程1.2工程位置：（详细地址）第二条工程内容2.1乙方承诺按照甲方的要求及合同约定，完成以下工程内容：（具体工程内容）第三条工期3.1乙方应按合同约定的工期内完成工程。工期自本合同生效之日起计算。3.2如因不可抗力导致工期延长，双方应友好协商延长工期并签订补充协议。第四条付款方式及金额4.1甲方应按照工程进度支付工程款项给乙方，并按照以下方式分期支付：（具体付款方式及金额）第五条质量要求5.1乙方承诺按照国家相关标准和合同约定的技术要求进行施工，确保工程质量符合约定的要求。5.2工程验收由甲方组织，在工程竣工后进行。若发现质量问题，乙方应在甲方通知下及时修复。第六条材料供应6.1乙方应按照甲方要求和工程需要，及时提供合格的材料，并出具质量合格证明。6.2如因材料问题导致施工质量问题，乙方应承担全部责任并赔偿相应的损失。第七条违约责任7.1若乙方未按照合同约定的时间完成工程，甲方有权要求乙方按照每天合同价款的%支付违约金。7.2若乙方未按照合同约定完成工程质量要求，甲方有权要求乙方免费修复，并扣除相应款项。第八条争议解决8.1合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成时，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效和解释9.1本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。9.2本合同的修订及补充事项应以书面形式进行，并经双方签字盖章方可生效。甲方（委托人）：签字：