2024版建设工程施工合同书担保协议书书

编号：__________2024版建设工程施工合同书担保协议书书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程施工合同书担保协议书书合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同文件的组成1.3合同的生效、变更和解除1.4合同的履行和验收第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资第三章：合同主体3.1发包人3.2承包人3.3监理人3.4设计人第四章：工程质量4.1工程质量标准4.2质量检验和验收4.3质量问题的处理第五章：工程进度5.1施工期限5.2进度计划和报告5.3进度延误的处理第六章：工程投资6.1投资估算6.2投资控制和调整6.3投资支付和结算第七章：合同价格7.1合同价格的确定7.2价格调整的条件和方式7.3合同价格的支付和结算第八章：工程变更8.1变更的条件和程序8.2变更的费用和时间8.3变更的验收和结算第九章：违约责任9.1承包人的违约责任9.2发包人的违约责任9.3违约赔偿的计算和支付第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.2争议的调解和仲裁10.3诉讼和执行第十一章：合同的终止和解除11.1合同终止的条件11.2合同解除的程序和后果11.3合同终止和解除的结算第十二章：合同的担保12.1担保的方式和范围12.2担保的取得和解除12.3担保的违约和处理第十三章：合同的附则13.1合同的签订和修改13.2合同的解释和适用13.3合同的废止和留存第十四章：附件14.1附件的组成和效力14.2附件的签订和变更14.3附件的保管和移交合同编号_________第一章：总则1.1合同当事人甲乙双方依据中华人民共和国相关法律法规，自愿签订本合同，共同遵守本合同各项条款。1.2合同文件的组成本合同文件包括：合同协议书、中标通知书、投标文件、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价的工程量清单和其他构成合同的文件。1.3合同的生效、变更和解除本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更和解除，应经双方协商一致，并签订书面文件。1.4合同的履行和验收甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。工程验收应按照合同约定的验收程序进行。第二章：工程概况2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程投资：_________第三章：合同主体3.1发包人（发包人全称）3.2承包人（承包人全称）3.3监理人（监理人全称）3.4设计人（设计人全称）第四章：工程质量4.1工程质量标准本工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。4.2质量检验和验收工程质量检验和验收应按照合同约定的程序进行，确保工程质量符合合同要求。4.3质量问题的处理对于质量问题，承包人应负责整改并承担相应责任。发包人也有权要求承包人采取措施予以修复。第五章：工程进度5.1施工期限本工程的施工期限为____年，自工程开工之日起计算。5.2进度计划和报告承包人应向发包人提交工程进度计划和定期报告。5.3进度延误的处理如承包人原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。第六章：工程投资6.1投资估算本工程的投资估算为____元。6.2投资控制和调整投资控制和调整应按照合同约定的方式和程序进行。6.3投资支付和结算投资支付和结算应按照合同约定的付款方式和时间进行。第七章：合同价格7.1合同价格的确定本合同价格确定为____元，包括工程量清单中列明的全部工程量和价格。7.2价格调整的条件和方式合同价格调整的条件和方式应按照合同约定的条款进行。7.3合同价格的支付和结算合同价格的支付和结算应按照合同约定的付款方式和时间进行。第八章：工程变更8.1变更的条件和程序工程变更需经发包人同意，并由双方协商确定变更的条件和程序。8.2变更的费用和时间工程变更的费用和时间应由双方协商确定，并根据实际情况进行调整。8.3变更的验收和结算工程变更的验收和结算应按照合同约定的程序进行。第九章：违约责任9.1承包人的违约责任承包人如有违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2发包人的违约责任发包人如有违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约赔偿的计算和支付违约赔偿的计算和支付应按照合同约定的方式和标准进行。第十章：争议解决10.1争议的解决方式双方对于合同执行过程中的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可以选择调解或仲裁解决。10.2争议的调解和仲裁调解和仲裁应按照双方约定的程序和机构进行。10.3诉讼和执行如双方同意通过诉讼解决争议，应按照合同约定的法院进行。第十一章：合同的终止和解除11.1合同终止的条件合同终止的条件应按照合同约定的条款进行。11.2合同解除的程序和后果合同解除的程序和后果应按照合同约定的条款进行。11.3合同终止和解除的结算合同终止和解除的结算应按照合同约定的条款进行。第十二章：合同的担保12.1担保的方式和范围担保的方式和范围应按照合同约定的条款进行。12.2担保的取得和解除担保的取得和解除应按照合同约定的条款进行。12.3担保的违约和处理担保的违约和处理应按照合同约定的条款进行。第十三章：合同的附则13.1合同的签订和修改合同的签订和修改应按照合同约定的程序进行。13.2合同的解释和适用合同的解释和适用应按照合同约定的条款进行。13.3合同的废止和留存合同的废止和留存应按照合同约定的条款进行。第十四章：附件14.1附件的组成和效力附件的组成和效力应按照合同约定的条款进行。14.2附件的签订和变更附件的签订和变更应按照合同约定的条款进行。14.3附件的保管和移交附件的保管和移交应按照合同约定的条款进行。甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________丙方（监理人）：________________丁方（设计人）：________________签订日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明甲方附加条款一：工程进度管理甲乙双方应共同制定工程进度计划，并按照计划完成各自的工作。甲方有权根据工程实际情况调整进度计划，乙方应积极响应并按照调整后的计划执行。如乙方原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。甲方附加条款二：质量管理和验收甲方有权对工程质量进行管理和验收，确保工程质量符合合同要求。乙方应积极配合甲方的质量管理措施，按照甲方要求进行自检和整改。如乙方原因导致工程质量问题，应承担相应的违约责任。甲方附加条款三：投资控制和结算甲方应按照合同约定的投资估算和控制措施进行投资管理。如实际投资超过估算投资，甲方有权要求乙方说明原因并采取措施控制投资。投资结算应按照合同约定的方式和时间进行，如有争议，双方可协商解决。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明乙方附加条款一：工程设计和施工乙方应按照合同约定的工程设计要求进行设计和施工，确保工程质量、安全和进度符合合同要求。乙方有权根据实际情况提出设计变更申请，经甲方同意后方可实施。如乙方原因导致工程质量问题或进度延误，应承担相应的违约责任。乙方附加条款二：人员和管理乙方应按照合同约定的人员和管理措施进行施工管理，确保工程顺利进行。乙方应承担施工人员的人身安全和保险责任。如乙方原因导致人员伤亡或财产损失，应承担相应的赔偿责任。乙方附加条款三：工程材料和设备乙方应按照合同约定的工程材料和设备要求进行采购和使用。乙方有权选择合格的供应商，并保证材料和设备的质量、安全和环保。如乙方原因导致材料和设备质量问题，应承担相应的违约责任。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明第三方中介附加条款一：中介服务内容第三方中介应按照合同约定的服务内容进行中介服务，包括但不限于工程设计、施工、监理、材料采购等。中介服务应符合国家相关法律法规和行业标准。第三方中介附加条款二：中介费用和支付第三方中介的费用和支付应按照合同约定的方式和时间进行。甲方和乙方应按照合同约定支付中介费用，并有权要求中介提供服务进度和质量的证明。第三方中介附加条款三：中介责任和赔偿第三方中介应承担中介过程中的责任和赔偿责任。如中介原因导致工程质量问题、进度延误或财产损失，中介应承担相应的赔偿责任。中介有权向甲方和乙方追偿因乙方原因导致的损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.设计图纸和技术规范3.施工计划和进度表4.材料和设备采购清单5.质量检验标准和方法6.安全施工措施和规定7.投资估算和预算8.保险证明文件9.人员名单和管理架构10.合同变更和补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间提供施工场地和条件未按约定时间和金额支付工程进度款未按约定提供设计图纸和技术规范未按约定履行合同义务，导致工程进度延误2.乙方违约行为：未按约定时间和质量要求完成工程未按约定使用合格材料和设备未按约定采取安全施工措施，导致安全事故未按约定履行合同义务，导致工程质量问题3.第三方中介违约行为：未按约定提供中介服务，导致工程进度延误未按约定提供合格的设计和施工服务未按约定管理和监督工程质量、安全和服务未按约定履行合同义务，导致合同纠纷三、法律名词及解释：1.发包人：指根据合同约定，拥有工程所有权和决策权的一方。2.承包人：指根据合同约定，负责工程的设计、施工和竣工的一方。3.监理人：指根据合同约定，对工程的进度、质量、安全等进行监督和检查的一方。4.设计人：指根据合同约定，负责工程设计和提供设计图纸的一方。5.投资估算：指根据工程前期分析和预测，对工程总投资的预估金额。6.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向另一方支付的赔偿金。7.争议解决：指当合同双方发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、材料供应延误、不可抗力等。解决办法：协商调整进度计划，采取措施加快工程进度。2.工程质量问题：原因：施工不符合规范、材料不合格、监理不力等。解决办法：及时整改，重新检验，必要时采取补救措施。3.投资超支：原因：设计变更、工程量增加、材料价格波动等。解决办法：协商调整投资预算，控