2024版建设工程施工合同书A

编号：__________2024版建设工程施工合同书A甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程施工合同书A合同目录第一章：总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间1.4合同生效条件第二章：施工内容和范围2.1施工项目概述2.2施工规模2.3施工地点2.4施工质量标准第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算第四章：施工期限4.1施工总期限4.2关键节点工期4.3工期延误4.4提前竣工奖励第五章：施工组织和管理5.1施工组织设计5.2施工人员配置5.3施工材料和设备5.4施工安全管理第六章：工程质量6.1质量管理体系6.2施工质量控制6.3质量检查与验收6.4质量争议的处理第七章：施工变更7.1变更程序7.2变更内容7.3变更价款7.4变更对工期的影响第八章：违约责任8.1违约行为8.2违约责任认定8.3违约赔偿方式第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖法院第十章：合同的解除和终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除和终止后的事宜处理第十一章：合同的转让和分包11.1合同转让11.2分包管理11.3分包合同的签订和履行第十二章：合同的附则12.1合同的解释权12.2合同的修订12.3合同的附件第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力第十四章：附件14.1施工图纸和技术文件14.2工程量清单14.3合同价款明细表14.4施工组织设计和施工方案合同编号2024A001第一章：总则1.1合同主体甲方：__________乙方：__________1.2合同标的本合同标的为__________的建设工程施工。1.3合同签订地点和时间本合同于__________在__________签订。1.4合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。第二章：施工内容和范围2.1施工项目概述施工项目为__________，包括但不限于__________。2.2施工规模施工规模为__________，包括但不限于__________。2.3施工地点施工地点为__________。2.4施工质量标准施工质量标准按照__________执行。第三章：合同价格3.1合同总价本合同总价款为__________元（大写：__________元整）。3.2价格调整机制价格调整按照__________执行。3.3预付款甲方应在合同签订后__________日内支付预付款，预付款金额为__________元。3.4进度付款进度付款按照__________执行。3.5竣工结算竣工结算按照__________执行。第四章：施工期限4.1施工总期限施工总期限为__________日。4.2关键节点工期关键节点工期为__________日。4.3工期延误工期延误按照__________执行。4.4提前竣工奖励提前竣工奖励按照__________执行。第五章：施工组织和管理5.1施工组织设计乙方应提供完整的施工组织设计，并按照设计施工。5.2施工人员配置乙方应按照施工需求配置足够数量的施工人员。5.3施工材料和设备乙方应负责采购和提供施工所需材料和设备。5.4施工安全管理乙方应严格按照__________进行施工安全管理。第六章：工程质量6.1质量管理体系乙方应建立并运行质量管理体系，确保工程质量。6.2施工质量控制乙方应按照__________进行施工质量控制。6.3质量检查与验收质量检查与验收按照__________执行。6.4质量争议的处理质量争议的处理按照__________执行。第八章：违约责任8.1违约行为1)乙方未按合同约定完成施工；2)乙方施工质量不符合合同约定；3)乙方未按合同约定时间交付工程；4)甲方未按合同约定支付款项。8.2违约责任认定违约责任按照__________执行。8.3违约赔偿方式违约赔偿方式按照__________执行。第九章：争议解决9.1争议解决方式争议解决方式为__________。9.2仲裁机构仲裁机构为__________。9.3诉讼管辖法院诉讼管辖法院为__________。第十章：合同的解除和终止10.1合同解除条件合同解除条件按照__________执行。10.2合同终止条件合同终止条件按照__________执行。10.3解除和终止后的事宜处理解除和终止后的事宜处理按照__________执行。第十一章：合同的转让和分包11.1合同转让合同转让按照__________执行。11.2分包管理分包管理按照__________执行。11.3分包合同的签订和履行分包合同的签订和履行按照__________执行。第十二章：合同的附则12.1合同的解释权合同的解释权归__________所有。12.2合同的修订合同的修订按照__________执行。12.3合同的附件合同的附件包括但不限于__________。第十三章：其他约定13.1保密条款保密条款按照__________执行。13.2知识产权保护知识产权保护按照__________执行。13.3不可抗力不可抗力事件按照__________执行。第十四章：附件14.1施工图纸和技术文件附件一：施工图纸和技术文件。14.2工程量清单附件二：工程量清单。14.3合同价款明细表附件三：合同价款明细表。14.4施工组织设计和施工方案附件四：施工组织设计和施工方案。甲方（签字）：__________甲方（盖章）：__________乙方（签字）：__________乙方（盖章）：__________合同签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方在施工过程中所需的部分材料供应商。乙方应按照甲方指定的供应商进行采购，并保证材料质量符合合同约定。若乙方未经甲方同意自行更换供应商，造成的质量问题或延误由乙方承担责任。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于现场施工、材料使用、人员配置等。乙方应积极配合甲方的监督工作，确保施工质量和进度符合合同要求。3.甲方变更权甲方有权在合同履行过程中对施工内容、规模、质量标准等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并报甲方审批。变更导致的合同价款调整按照双方约定的价格调整机制执行。4.甲方提前竣工奖励若乙方提前完成施工，甲方有权根据实际情况给予乙方提前竣工奖励。奖励金额和条件由双方在合同中约定。5.甲方终止权甲方在合同履行过程中发现乙方严重违约、施工质量严重不合格或存在安全隐患等情况，有权终止合同。终止合同后，乙方应按照甲方要求完成剩余工程，并承担相应违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量保证乙方应对施工质量承担全权责任。施工过程中，乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。若发生质量问题，乙方应在甲方要求的时间内进行整改，并承担相应责任。2.乙方进度保障乙方应确保施工进度符合合同约定的工期要求。若乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方相应的违约金。同时，乙方应承担由于工期延误导致的甲方损失。3.乙方材料和设备保障乙方应负责采购和提供施工所需材料和设备，并保证材料和设备质量符合合同要求。若乙方提供的材料和设备存在质量问题，乙方应承担相应责任。4.乙方安全责任乙方应严格按照施工安全管理规定进行施工，确保施工现场的安全。若因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担全部责任，并支付甲方相应的赔偿金。5.乙方保密义务乙方应对合同内容及双方在合同履行过程中获知的甲方商业秘密予以保密。未经甲方同意，乙方不得向第三方披露合同内容及甲方商业秘密。若乙方违反保密义务，乙方应承担甲方因此遭受的损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同顺利履行。中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。2.第三方中介费用中介费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中约定中介费用的支付方式和金额。3.第三方中介违约责任若中介未能履行协调职责，导致合同无法顺利履行，中介应承担相应违约责任。违约责任包括但不限于赔偿甲方和乙方的损失、支付违约金等。4.第三方中介保密义务中介应对合同内容及双方在合同履行过程中获知的商业秘密予以保密。未经甲方和乙方同意，中介不得向第三方披露合同内容及商业秘密。若中介违反保密义务，中介应承担甲方和乙方因此遭受的损失。5.第三方中介退出机制在合同履行过程中，若中介严重失职、滥用职权或违反合同约定，甲方和乙方均有权要求中介退出。中介退出后，应办理相关手续，并承担因此产生的费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸和技术文件2.工程量清单3.合同价款明细表4.施工组织设计和施工方案5.材料和设备采购清单6.施工进度计划7.质量检查报告8.安全管理制度9.保密协议10.知识产权保护声明11.不可抗力事件证明12.分包合同13.变更协议14.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成施工，或施工质量不符合合同要求。2.乙方未按合同约定时间交付工程。3.乙方未按合同约定支付款项。4.乙方未经甲方同意擅自更换供应商或材料。5.乙方未按照甲方要求的进度进行施工。6.乙方未按照合同约定进行保密。7.乙方未按照施工安全管理规定进行施工。8.甲方未按合同约定支付预付款、进度付款或竣工结算。9.甲方未按合同约定提供施工条件或施工场地。10.甲方单方面解除或终止合同。三、法律名词及解释：1.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.分包：承包商将其合同范围内的一部分工作交给其他承包商完成。4.施工组织设计：施工方为完成施工任务而制定的施工组织方案。5.施工方案：施工方为完成施工任务而制定的具体施工方法和技术措施。6.知识产权保护：对施工过程中涉及的专利、著作权等知识产权的保护。7.保密协议：双方约定对合同内容及相关商业秘密予以保密的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应制定应急预案，提前通知甲方，并采取措施加快施工进度。2.材料质量问题：乙方