2024版简易工程施工合同书协议书书范本

编号：__________2024版简易工程施工合同书协议书书范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版简易工程施工合同书协议书书范本合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4术语定义第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度及工期第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3付款方式及进度3.4发票开具及税务第四章：工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收4.4质量争议的处理第五章：工程安全5.1安全生产责任5.2安全措施及应急预案5.3安全事故的处理5.4安全生产费用的承担第六章：施工期限6.1工期延误6.2提前完成工程6.3工期争议的处理第七章：变更与解除7.1合同变更的条件7.2合同变更的程序7.3合同解除的条件7.4合同解除的程序第八章：违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任8.3丙方违约责任8.4违约赔偿方式第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼管辖法院9.4仲裁委员会第十章：合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件10.4合同终止后的义务第十一章：合同的履行和监督11.1合同履行保证11.2合同履行监督11.3合同履行报告11.4合同履行争议的处理第十二章：保密条款12.1保密内容12.2保密义务12.3保密期限12.4保密违约责任第十三章：其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同的解释13.4合同的修订第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容14.3附件的有效性14.4附件的更新合同编号_________第一章：合同主体及定义地址：_________地址：_________地址：_________1.4术语定义：（此处列出合同中使用的专业术语及其定义）第二章：工程概况2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程内容：_________2.5工程进度及工期：（详细描述工程进度计划及总工期，包括各阶段的开始和结束时间）第三章：合同价格3.1合同总价：_________元（大写：_________元整）3.2价格调整条件：（详细说明价格调整的条件和程序）3.3付款方式及进度：（详细描述付款的方式、时间及比例）3.4发票开具及税务：（明确发票开具的要求及税务责任）第四章：工程质量4.1质量标准：（详细说明工程质量应达到的标准和要求）4.2质量控制：（描述质量控制的方法和程序）4.3质量验收：（详细说明质量验收的标准、程序和责任）4.4质量争议的处理：（说明质量争议的处理机制和程序）第五章：工程安全5.1安全生产责任：（明确各方的安全生产责任）5.2安全措施及应急预案：（详细描述应采取的安全措施及应急预案）5.3安全事故的处理：（说明安全事故的处理程序和责任分配）5.4安全生产费用的承担：（明确安全生产费用的承担方式和责任）第六章：施工期限6.1工期延误：（说明工期延误的情况及处理方法）6.2提前完成工程：（说明提前完成工程的情况及处理方法）6.3工期争议的处理：（说明工期争议的处理机制和程序）第七章：变更与解除7.1合同变更的条件：（详细说明合同变更的条件和程序）7.2合同变更的程序：（详细说明合同变更的程序和责任）7.3合同解除的条件：（详细说明合同解除的条件和程序）7.4合同解除的程序：（详细说明合同解除的程序和责任）第八章：违约责任8.1甲方违约责任：（详细说明甲方违约的情况及应承担的责任）8.2乙方违约责任：（详细说明乙方违约的情况及应承担的责任）8.3丙方违约责任：（详细说明丙方违约的情况及应承担的责任）8.4违约赔偿方式：（说明违约赔偿的方式和计算方法）第九章：争议解决9.1争议解决方式：（详细说明可以选择的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼）9.2争议解决机构：（明确争议解决机构的名称和地址）9.3诉讼管辖法院：（明确诉讼管辖法院的名称和地址）9.4仲裁委员会：（明确仲裁委员会的名称和地址）第十章：合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件：（详细说明合同生效的条件）10.2合同变更程序：（详细说明合同变更的程序）10.3合同终止条件：（详细说明合同终止的条件）10.4合同终止后的义务：（详细说明合同终止后的相关义务）第十一章：合同的履行和监督11.1合同履行保证：（详细说明各方如何保证合同的履行）11.2合同履行监督：（详细说明合同履行监督的方式和程序）11.3合同履行报告：（详细说明合同履行报告的内容和要求）11.4合同履行争议的处理：（详细说明合同履行争议的处理机制和程序）第十二章：保密条款12.1保密内容：（详细说明需要保密的内容）12.2保密义务：（详细说明各方的保密义务）12.3保密期限：（明确保密信息的保密期限）12.4保密违约责任：（详细说明违反保密义务的责任和赔偿方式）第十三章：其他条款13.1不可抗力：（详细说明不可抗力的定义和处理机制）13.2法律适用：（明确合同适用的法律法规）13.3合同的解释：（明确合同解释的原则和方法）13.4合同的修订：（详细说明合同修订的程序和条件）第十四章：附件14.1附件列表：（列出附件的名称和编号）14.2附件内容：（描述附件的具体内容）14.3附件的有效性：（明确附件的有效性和适用范围）14.4附件的更新：（说明附件更新程序和条件）（合同方签字区域）甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________丙方（盖章）：_________签订日期：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊规定1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应接受甲方的选择。如有特殊情况，乙方应及时与甲方沟通协商。1.2甲方监督权：甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督。乙方应积极配合，确保工程顺利进行。1.3甲方调整权：甲方根据工程需要，有权对工程设计、施工方案等进行调整。乙方应按照甲方的要求，及时调整并执行。1.4甲方变更权：甲方有权对合同内容进行变更。如有变更，甲方应提前通知乙方，并经乙方同意后生效。附加条款二：乙方为主导时的特殊规定2.1乙方自主选择材料供应商：乙方有权自主选择工程所需材料供应商，但需保证供应商的质量、价格和服务符合合同要求。2.2乙方施工权：乙方有权按照合同约定进行施工。如有特殊情况，乙方应及时与甲方沟通协商，取得甲方同意。2.3乙方调整权：乙方根据工程需要，有权对施工方案进行调整。甲方应积极配合，确保工程顺利进行。2.4乙方变更权：乙方有权对合同内容进行变更。如有变更，乙方应提前通知甲方，并经甲方同意后生效。附加条款三：第三方中介的特殊规定3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，协助解决合同履行过程中的问题。3.2第三方中介权利：第三方中介有权对甲方、乙方的合同履行情况进行监督，并提出建议和意见。3.3第三方中介调解权：在甲方、乙方发生争议时，第三方中介有权进行调解。调解结果需双方同意后生效。3.4第三方中介保密义务：第三方中介应对合同履行过程中的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲方、乙方同意，不得泄露给第三方。（合同方签字区域）甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________丙方（盖章）：_________签订日期：_________年_________月_________日附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.材料供应商名单4.工程进度计划5.质量验收标准6.安全措施及应急预案7.不可抗力事件证明8.合同变更协议9.争议调解书10.保密协议11.材料质量检测报告12.施工验收报告13.财务报表14.工程进度报告二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款或进度款。2.甲方未按约定提供施工场地或施工条件。3.甲方未按约定时间提供材料或设备。4.乙方未按约定时间完成工程或施工质量不符合标准。5.乙方未按约定使用甲方提供的材料或设备。6.丙方未按约定提供中介服务或调解失败。7.各方未按约定履行合同保密义务。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约行为：指合同一方或多方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。3.合同解除：指合同一方或多方根据合同约定或法律规定，终止合同关系的行为。4.争议解决：指合同各方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。5.保密义务：指合同各方在合同履行过程中对涉及商业秘密、技术秘密等信息予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工程进度计划，必要时签订进度变更协议。2.质量问题：及时停工整改，重新验收合格后继续施工。3.安全事故：立即启动应急预案，报告相关部门，按程序处理。4.合同变更：书面签订合同变更协议，明确变更内容和要求。5.争议解决：首选协商解决，协商不成时选择调解、仲裁或诉讼。6.不