建设工程项目施工合同范本(2024版)

编号：__________建设工程项目施工合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程项目施工合同范本(2024版)合同目录第一章：合同总则1.1合同主体1.2合同签订依据1.3合同宗旨1.4合同适用范围第二章：项目描述2.1项目概况2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6违约责任第四章：合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五章：质量标准5.1工程质量要求5.2质量验收5.3质量保修第六章：合同的履行6.1合同双方的权利和义务6.2施工组织设计6.3材料和设备6.4施工安全6.5环境保护第七章：合同变更和解除7.1合同变更7.2合同解除第八章：违约责任8.1违约行为8.2违约责任第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章：合同的生效、终止和解除10.1合同生效条件10.2合同终止10.3合同解除第十一章：合同的附件11.1附件清单11.2附件内容第十二章：其他约定12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力12.4法律适用12.5合同的修订第十三章：合同的转让13.1合同转让条件13.2转让程序第十四章：附则14.1合同的生效14.2合同的解释14.3合同的修订和补充14.4合同的终止14.5合同的废止合同编号_________第一章：合同总则1.1合同主体1.1.1发包人：__________1.1.2承包人：__________1.2合同签订依据1.2.1法律法规1.2.2招投标文件1.2.3合同谈判记录1.3合同宗旨1.3.1确保工程质量1.3.2保证工程进度1.3.3维护双方合法权益1.4合同适用范围1.4.1工程范围1.4.2合同有效期限第二章：项目描述2.1项目概况2.1.1工程名称：__________2.1.2工程性质：__________2.2工程地点2.2.1具体地址：__________2.3工程规模2.3.1工程规模描述：__________2.4工程内容2.4.1工程主要内容：__________第三章：合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价：__________3.2价格调整机制3.2.1价格调整条件：__________3.2.2价格调整程序：__________3.3预付款3.3.1预付款金额：__________3.3.2预付款支付时间：__________3.4进度付款3.4.1进度付款条件：__________3.4.2进度付款程序：__________3.5竣工结算3.5.1竣工结算条件：__________3.5.2竣工结算程序：__________3.6违约责任3.6.1违约行为：__________3.6.2违约责任承担：__________第四章：合同工期4.1工期要求4.1.1工程开工日期：__________4.1.2工程竣工日期：__________4.2工期延误4.2.1工期延误原因：__________4.2.2工期延误责任：__________4.3工期提前4.3.1工期提前条件：__________4.3.2工期提前奖励：__________第五章：质量标准5.1工程质量要求5.1.1工程质量标准：__________5.2质量验收5.2.1验收标准：__________5.2.2验收程序：__________5.3质量保修5.3.1保修期限：__________5.3.2保修责任：__________第六章：合同的履行6.1合同双方的权利和义务6.1.1发包人权利和义务：__________6.1.2承包人权利和义务：__________6.2施工组织设计6.2.1施工组织设计提交时间：__________6.2.2施工组织设计审批程序：__________6.3材料和设备6.3.1材料和设备要求：__________6.3.2材料和设备验收程序：__________6.4施工安全6.4.1安全施工要求：__________6.4.2安全事故处理：__________6.5环境保护6.5.1环境保护要求：__________6.5.2环保设施验收：__________第八章：违约责任8.1违约行为8.1.1发包人违约行为：__________8.1.2承包人违约行为：__________8.2违约责任8.2.1违约责任承担方式：__________8.2.2违约金计算方式：__________第九章：争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议解决方式选择：__________9.1.2仲裁委员会：__________9.2仲裁9.2.1仲裁申请条件：__________9.2.2仲裁程序：__________9.3诉讼9.3.1诉讼管辖法院：__________9.3.2诉讼程序：__________第十章：合同的生效、终止和解除10.1合同生效条件10.1.1合同生效条件：__________10.2合同终止10.2.1合同终止条件：__________10.2.2合同终止程序：__________10.3合同解除10.3.1合同解除条件：__________10.3.2合同解除程序：__________第十一章：合同的附件11.1附件清单11.1.1附件名称：__________11.1.2附件份数：__________11.2附件内容11.2.1附件内容描述：__________第十二章：其他约定12.1保密条款12.1.1保密信息范围：__________12.1.2保密期限：__________12.2知识产权保护12.2.1知识产权保护内容：__________12.3不可抗力12.3.1不可抗力定义：__________12.3.2不可抗力后果处理：__________12.4法律适用12.4.1合同适用的法律：__________12.5合同的修订12.5.1合同修订条件：__________12.5.2合同修订程序：__________第十三章：合同的转让13.1合同转让条件13.1.1合同转让条件：__________13.2转让程序13.2.1转让程序：__________第十四章：附则14.1合同的生效14.1.1合同生效条件：__________14.2合同的解释14.2.1合同解释权归属：__________14.3合同的修订和补充14.3.1合同修订和补充方式：__________14.4合同的终止14.4.1合同终止条件：__________14.5合同的废止14.5.1合同废止条件：__________合同方签字：（发包人签字）（承包人签字）日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定合同内材料的供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料的质量符合合同约定的标准。若乙方未按照甲方要求采购，导致工程质量问题，乙方应承担相应的责任。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、进度和安全符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，并按照甲方的要求进行整改。1.3甲方变更权甲方有权在合同履行过程中对工程的设计、施工内容、工程量等进行变更。乙方应及时响应甲方的变更要求，并按照甲方的指示进行调整。因变更导致的合同价款增减及工期调整，按照合同约定的价格调整机制和工期延误条款执行。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方技术交底乙方应在合同签订后，向甲方提供详细的技术交底，包括施工方案、施工工艺、质量标准等，以便甲方了解工程的实施情况。2.2乙方进度报告2.3乙方质量保障乙方应保证工程质量，按照合同约定的质量标准进行施工。若工程出现质量问题，乙方应负责整改，并承担由此产生的费用。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。中介方应保持中立，公正地处理甲乙双方的事务。3.2第三方中介的费用中介方的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确中介费用的支付方式和金额。3.3第三方中介的权益保护中介方在履行合同过程中，有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助。若因甲方或乙方的原因导致中介方无法履行合同，甲方和乙方应承担相应的责任。3.4第三方中介的解除合同权在中介方履行合同过程中，若发现甲方或乙方存在严重违约行为，中介方有权解除合同。解除合同后，中介方有权要求甲方和乙方支付合同解除后的相关费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和技术交底3.材料和设备清单4.施工进度计划5.质量保修证书6.安全施工措施7.环境保护措施8.合同价款明细表9.进度付款申请单10.变更申请单11.违约金计算公式12.仲裁申请书13.诉讼起诉状14.合同转让协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为1.1不按约定时间支付预付款1.2不按约定时间支付进度付款1.3未按约定提供施工条件1.4未按约定时间完成审批程序1.5未按约定指定材料供应商2.乙方违约行为2.1未按约定时间完成工程2.2工程质量不符合约定标准2.3未按约定提供技术交底2.4未按约定报告工程进度2.5未按约定保证工程安全3.第三方中介违约行为3.1未按约定履行协调职责3.2未按约定保持中立公正3.3未按约定提供必要资料和协助三、法律名词及解释：1.违约行为：违反合同约定的行为2.合同履行：按照合同约定履行义务的行为3.工期延误：因违约行为导致工程进度迟延4.违约金：因违约行为产生的经济赔偿5.仲裁：合同争议的非诉讼解决方式6.诉讼：合同争议的司法解决方式7.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况8.法律适用：合同适用的法律法规四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：协商调整工期，支付违约金2.工程质量问题解决办法：整改合格后继续施工，承担整改费用3.