建筑工程施工协议范本特惠

建筑工程施工协议范本特惠合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同价格及支付方式2.1合同价格：__________元（大写：__________元整）。2.2支付方式：（1）业主自开工之日起，每月末支付当月已完成工程量的70%；（2）工程全部完成后，经双方验收合格，业主支付剩余的30%；（3）支付方式为银行转账，账户信息如下：开户行：__________账户名称：__________账号：__________三、工期3.1开工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3工期延误：如因施工方原因导致工程延期，每延期一日，施工方应支付违约金人民币____元；如因业主原因导致工程延期，每延期一日，业主应支付违约金人民币____元。四、施工要求及质量标准4.1施工方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程质量标准：__________4.3施工方应在施工过程中，遵守安全生产规定，确保施工安全。五、知识产权及保密5.1施工过程中涉及的知识产权，如设计图纸、技术资料等，归业主所有。5.2双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细3.施工方案及施工组织设计4.施工合同履行过程中所需的相关审批文件5.工程质量标准及验收规范6.安全生产管理制度7.双方签署的保密协议8.双方签署的知识产权声明二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定时间完成工程，视为违约。2.施工方工程质量不符合合同约定的质量标准，视为违约。3.业主未按照合同约定时间支付工程进度款，视为违约。4.业主未按照合同约定时间提供施工场地、施工条件等，导致施工方无法按期施工，视为违约。5.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工方进行工程施工的业主。2.乙方：指承担工程施工的施工方。3.工程质量：指工程满足使用目的的各项性能指标。4.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。5.知识产权：指施工过程中涉及的设计图纸、技术资料等。6.保密义务：指双方在合同履行过程中对对方的商业秘密进行保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：如遇不可抗力因素导致工程进度延误，双方应协商顺延工期；如因施工方原因导致工程进度延误，施工方应支付违约金。2.工程质量问题：发现工程质量问题，业主有权要求施工方立即整改，直至达到约定的质量标准。3.支付款项问题：双方应按照合同约定的付款时间节点及时支付款项，如一方未按时支付，应支付违约金。4.保密义务的履行：双方应严格按照保密协议约定履行保密义务，如发生泄露，违约方应承担相应责任。5.知识产权保护：施工过程中涉及的知识产权归业主所有，施工方应尊重并保护业主的知识产权。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程的施工合同签订。2.适用于施工方进