建筑施工总包协议书

建筑施工总包协议书合同编号：__________建筑施工总包协议书地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为建设工程的需要，拟委托施工方进行施工；2.施工方愿意接受业主的委托，按合同约定完成施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本协议的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包含施工方完成施工任务所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、措施费、管理费、利润等。2.3合同价格采取固定价格方式，不再调整。第三条合同工期3.1施工方应按协议约定的工期完成施工任务。工期自协议签订之日起至__________日止。3.2施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。3.3业主应按协议约定的时间向施工方支付工程款，否则施工方有权顺延工期。第四条施工质量4.1施工方应按照国家和行业的施工标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2施工方应保证工程质量符合__________标准。4.3工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。第五条合同的履行5.1施工方应按照协议约定的时间、质量和标准完成施工任务。5.2业主应按照协议约定的时间向施工方支付工程款。5.3双方应共同办理工程验收手续，验收合格的，业主应及时向施工方支付尾款。第六条违约责任6.1施工方未按协议约定的时间、质量和标准完成施工任务的，应承担相应的违约责任。6.2业主未按协议约定的时间向施工方支付工程款的，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.施工方案4.材料检测报告5.施工资质证书6.安全生产许可证7.施工人员名单8.工程验收标准9.工程进度计划10.付款凭证二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成施工任务的，视为违约。2.施工方工程质量不符合约定的，视为违约。3.业主未按约定时间支付工程款的，视为违约。4.双方未履行协商义务，导致工程无法顺利进行，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工的一方，即业主。2.乙方：指接受委托进行施工的一方，即施工方。3.合同工期：双方约定的完成施工任务的期限。4.合同价格：双方约定的完成施工任务所需支付的费用。5.工程质量：工程满足设计文件、规范和标准要求的程度。6.违约行为：双方在履行协议过程中，违反约定义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整工期，必要时签订工期延期协议。2.工程质量问题：解决办法：施工方及时整改，重新验收，直至达到约定标准。3.支付工程款争议：解决办法：双方依据协议约定，按时支付工程款，如有争议，通过协商解决。4.合同争议：解决办法：友好协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑施工合同适用于各类建筑工程项目的施工，如住宅、商业、工业等。2.适用于施工方具备相应资