下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建设施工合同的续签与修改条件合同编号:__________建设施工合同的续签与修改条件甲方:__________乙方:__________一、续签条件1.1在原合同约定的工程竣工日期之前,若乙方完成工程进度达到原合同约定的__________%,且甲方未提出任何违约或质量问题,双方可协商续签合同。1.2续签合同的期限为原合同约定的工程竣工日期之后至__________年__________月__________日。1.3续签合同的工程范围、工程量、工程价款等事项,双方可根据实际情况进行协商确定。1.4双方应在续签合同后的__________日内,按照约定向对方支付合同价款、质量保证金等费用。二、修改条件2.1若甲方因客观原因需要调整原合同约定的工程内容、工程量、工程价款等,乙方同意进行协商修改。2.2修改合同的事项,包括但不限于工程范围、工程量、工程价款、工程进度、工程质量标准、合同价款的支付方式及时间等。2.3双方应在修改合同后的__________日内,按照约定向对方支付合同价款、质量保证金等费用。2.4修改合同的条件和事项,双方应尽可能在原合同约定的工程竣工日期之前协商确定。三、其他约定3.1双方应按照原合同的约定,履行合同义务,确保工程质量、安全、进度等方面的顺利实施。3.2双方在履行合同过程中产生纠纷的,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.3本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1.原建设施工合同2.工程进度报告3.工程质量检测报告4.付款凭证5.工程变更申请书6.合同续签申请书7.双方签署的修改协议8.法院判决书(如有)9.双方盖章的合同解除协议二、违约行为及认定:1.甲方未按照合同约定支付工程进度款。2.乙方未按照合同约定完成工程。3.乙方工程质量不符合合同约定的标准。4.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等。5.甲方迟延支付工程价款。6.乙方迟延交付工程。7.乙方未按照合同约定进行工程变更。8.甲方未按照合同约定履行配合义务。三、法律名词及解释:1.建设施工合同:是指甲方作为发包人,乙方作为承包人,双方就建筑物的设计、施工、交付等事项达成的明确双方权利义务的协议。2.工程进度:指工程按照合同约定的时间节点完成的工程量。3.工程质量:指工程满足合同约定的技术标准、使用功能和安全要求的情况。4.合同价款:指双方约定为完成工程所需支付的金额。5.违约行为:指当事人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。6.违约责任:指当事人因违约行为应当承担的民事责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:乙方应采取加快施工进度的措施,并承担因此产生的费用。2.工程质量问题:乙方应按照甲方的要求及时整改,并承担整改费用。3.付款延误:甲方应及时支付工程进度款,违约金按合同约定支付。4.工程变更:双方应协商确定工程变更的内容、价款等,并签订修改协议。5.合同解除:双方可协商解除合同,并按照合同约定承担相应的违约责任。五、所有应用场景:1.原合同履行期间,双方协商一致需要续签合同。2.原合同履行期间,甲方因客观原因需要调整工程内容、工程量等。3.原合同履行期间,乙方完成工程进度达到约定比例且甲方未提出违约或质
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 合作开宾馆合同协议书
- 买二手民房买卖合同协议书
- 单位集资建房转让合同协议书
- 千万商铺转让合同协议书
- 2024年版展览馆租赁合同模板
- 2024年版农村土地整治合同样本
- 广西工业促进和中小企业服务中心招聘笔试真题2023
- DB3308027.4-2022衢州椪柑出口技术规范 第4部分-贮藏和运输
- 2025年湖南省长沙市天心区部分校初三下期末质量调研(一模)生物试题含解析
- 我国银行公司理财业务存在的问题及对策研究-以招商银行为例
- 工装采购合同(合同范本)
- 幼儿园大班数学课件《认识货币》
- 中医内科学(全套课件)课件
- 幼儿园大班社会《我是哥哥姐姐》PPT
- 第21讲 调和点列与极点极线(解析几何)(解析版)
- 变形监测课件之四建筑物内部监测
- 电力变压器在线监测及故障诊断分析系统-说明报告文件
- 中职生创新创业能力的培养教材
- 重症患者的心理特点与相关护理
- 病情痊愈证明
- 应用语文(第二版)PPT完整全套教学课件
评论
0/150
提交评论