2024版建设工程施工标准合同

编号：__________2024版建设工程施工标准合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程施工标准合同合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方（建设单位）1.2乙方（施工单位）1.3丙方（监理单位）1.4术语定义第二章：合同标的及工程概况2.1工程标的2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格及支付方式3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式3.4进度付款3.5竣工结算第四章：合同工期及进度4.1合同工期4.2开工时间4.3竣工时间4.4进度计划4.5工期延误第五章：施工质量及标准5.1施工质量要求5.2施工标准5.3质量检验5.4质量争议的处理第六章：材料设备供应6.1材料设备供应责任6.2材料设备验收6.3材料设备质量6.4材料设备保管与保养第七章：施工安全及环保7.1施工安全管理7.2安全事故处理7.3环保要求7.4安全生产措施第八章：变更与解除合同8.1合同变更8.2合同解除8.3变更解除的程序第九章：违约责任及赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿金额计算9.4违约争议的处理第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2协商解决10.3调解解决10.4仲裁解决10.5诉讼解决第十一章：合同的生效、变更、解除和终止11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同变更程序11.4合同解除条件11.5合同终止条件第十二章：合同的附则12.1合同的解释12.2合同的补充12.3合同的修改12.4合同的废止第十三章：附件13.1合同附件列表13.2附件内容第十四章：其他约定14.1双方约定的其他事项14.2双方约定的特殊条款14.3合同的保管14.4合同的复印件效力合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方（建设单位）：指根据本合同约定承担合同义务并支付合同价款的一方。1.2乙方（施工单位）：指根据本合同约定承担施工义务并接受甲方支付合同价款的一方。1.3丙方（监理单位）：指根据本合同约定对乙方施工过程进行监督管理的一方。1.4术语定义：（1）工程标的：指本合同约定的施工项目，包括工程量、工程质量和工程安全等。（2）工程地点：指本合同约定的施工项目所在地。（3）工程规模：指本合同约定的施工项目的规模和面积。（4）工程内容：指本合同约定的施工项目包括的各项工作内容。第二章：合同标的及工程概况2.1工程标的：指本合同约定的施工项目，包括工程量、工程质量和工程安全等。2.2工程地点：指本合同约定的施工项目所在地。2.3工程规模：指本合同约定的施工项目的规模和面积。2.4工程内容：指本合同约定的施工项目包括的各项工作内容。第三章：合同价格及支付方式3.1合同价格：指本合同约定的工程总价款，包括工程量清单内各项工作内容的单价和总价。3.2价格调整：指在合同履行过程中，因市场行情变化、政策调整等原因导致合同价格发生变化的调整方式。3.3支付方式：指甲方根据本合同约定，向乙方支付合同价款的方式，包括进度付款和竣工结算。3.4进度付款：指甲方根据乙方完成工程进度情况，按合同约定的比例和时间向乙方支付合同价款。3.5竣工结算：指工程竣工后，甲乙双方根据实际完成工程量和合同约定价格进行最终结算。第四章：合同工期及进度4.1合同工期：指本合同约定的工程开工日期至竣工日期之间的工期。4.2开工时间：指本合同约定的工程正式开工的日期。4.3竣工时间：指本合同约定的工程竣工的日期。4.4进度计划：指乙方根据本合同约定，向甲方提交的工程进度计划，包括各阶段工作的开始和结束时间。4.5工期延误：指由于乙方原因导致工程不能按照合同约定的工期完成，乙方应承担的违约责任。第五章：施工质量及标准5.1施工质量要求：指本合同约定的工程质量标准，包括工程质量等级和质量验收标准。5.2施工标准：指本合同约定的工程施工的技术规范、标准和工艺流程。5.3质量检验：指甲方、丙方或甲方委托的第三方对乙方施工质量进行的检查、检验和验收。5.4质量争议的处理：指甲乙双方在工程质量方面发生争议时，按照本合同约定的方式进行处理。第六章：材料设备供应6.1材料设备供应责任：指乙方根据本合同约定，负责材料设备的采购、供应和质量保障。6.2材料设备验收：指甲方、丙方或甲方委托的第三方对乙方供应的材料设备进行的检查、检验和验收。6.3材料设备质量：指乙方供应的材料设备应符合的国家标准、行业标准和合同约定。6.4材料设备保管与保养：指乙方在施工过程中对供应的材料设备进行妥善保管和定期保养。第八章：变更与解除合同8.1合同变更：指在合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，对合同约定的内容进行修改或补充。8.2合同解除：指在合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，提前终止合同的履行。8.3变更解除的程序：指甲乙双方在协商一致的基础上，按照本合同约定的程序进行合同变更或解除。第九章：违约责任及赔偿9.1违约行为：指甲乙双方在合同履行过程中，违反合同约定或法律法规的行为。9.2违约责任：指违约方应承担的违约责任，包括违约金、赔偿金等。9.3赔偿金额计算：指根据违约方的违约程度和损失程度，计算出的赔偿金额。9.4违约争议的处理：指甲乙双方在合同履行过程中，因违约行为产生的争议，按照本合同约定的方式进行处理。第十章：争议解决10.1争议解决方式：指甲乙双方在合同履行过程中，发生争议时可以选择的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。10.2协商解决：指甲乙双方在争议发生时，通过友好协商，达成一致解决意见。10.3调解解决：指甲乙双方在争议发生时，请求第三方进行调解，协助达成一致解决意见。10.4仲裁解决：指甲乙双方在争议发生时，约定提交仲裁机构进行仲裁。10.5诉讼解决：指甲乙双方在争议发生时，约定提交法院进行诉讼。第十一章：合同的生效、变更、解除和终止11.1合同生效条件：指本合同生效所需要满足的条件，如双方签字盖章、政府批准等。11.2合同生效时间：指本合同正式生效的日期。11.3合同变更程序：指甲乙双方在合同履行过程中，对合同内容进行变更的程序。11.4合同解除条件：指甲乙双方在合同履行过程中，提前终止合同的履行所需要满足的条件。11.5合同终止条件：指本合同约定的终止条件，如工程竣工、合同到期等。第十二章：合同的附则12.1合同的解释：指本合同的解释权归甲乙双方共同所有。12.2合同的补充：指甲乙双方在合同履行过程中，对合同内容的补充协议。12.3合同的修改：指甲乙双方在合同履行过程中，对合同内容的修改协议。12.4合同的废止：指甲乙双方在合同履行过程中，对合同的废止协议。第十三章：附件13.1合同附件列表：指本合同附件的名称和编号。13.2附件内容：指本合同附件的具体内容。第十四章：其他约定14.1双方约定的其他事项：指甲乙双方在合同履行过程中，除合同外其他事项的约定。14.2双方约定的特殊条款：指甲乙双方在合同履行过程中，针对特殊情况制定的条款。14.3合同的保管：指甲乙双方对合同原件的保管责任。14.4合同的复印件效力：指甲乙双方对合同复印件的法律效力认可。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签字日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料设备供应商：甲方有权指定乙方使用的材料设备供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料设备，并承担由此产生的费用。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。甲方有权要求乙方采取必要的措施，以确保工程质量符合合同要求。1.3甲方变更权：甲方在不改变合同总价的前提下，有权根据工程实际情况对工程内容、工程量进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工计划，并承担由此产生的费用。1.4甲方终止权：甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约、工程质量不符合要求等情况，有权终止合同的履行。甲方终止合同的，乙方应承担相应的违约责任。1.5甲方解除权：甲方在合同履行过程中，如发现乙方存在违法行为或严重违背合同约定，有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量承诺：乙方承诺按照合同约定和国家标准，保证工程质量，如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担修复费用和违约金。2.2乙方进度承诺：乙方承诺按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方安全责任：乙方应按照合同约定，采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全，如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担相应的责任。2.4乙方材料设备供应：乙方应按照合同约定，负责材料设备的采购、供应和质量保障，如因乙方原因导致材料设备质量问题，乙方应承担相应的责任。2.5乙方保密义务：乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，如因乙方原因导致信息泄露，乙方应承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应按照合同约定，履行监理职责，确保工程质量、进度和安全等方面的合规性。3.2第三方中介权利：第三方中介有权对乙方的施工过程进行监督和检查，如发现乙方存在违反合同约定或国家标准的行为，有权要求乙方改正。3.3第三方中介义务：第三方中介应保持中立立场，公正客观地履行监理职责，如因第三方中介原因导致监理失职，第三方中介应承担相应的责任。3.4第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方承担，如甲方逾期支付中介费用，应按约定支付违约金。3.5第三方中介解除合同：如第三方中介严重违约或失职，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，第三方中介应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.材料设备供应清单3.施工方案及工艺流程4.工程质量验收标准5.安全防护措施方案6.环保措施方案7.工程进度计划8.变更申请书9.违约金计算公式10.仲裁协议11.诉讼管辖约定12.合同解除协议13.合同终止协议14.双方约定的其他附件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：（1）未按约定时间支付合同价款（2）未按约定提供施工场地和条件（3）未按约定时间完成审批手续（4）未按约定提供材料设备（5）其他违反合同约定的行为2.乙方违约行为：（1）未按约定时间完成工程（2）工程质量不符合标准（3）未按约定使用材料设备（4）未按约定采取安全防护措施（5）其他违反合同约定的行为3.第三方中介违约行为：（1）未按约定履行监理职责（2）未按约定提供报告和建议（3）未按约定处理争议（4）其他违反合同约定的行为三、法律名词及解释：1.合同履行：指合同各方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。3.工期延误：指工程未能按照合同约定的时间完成。4.工程质量：指工程满足使用功能和美观要求的标准。5.安全防护措施：指为防止施工过程中发生安全事故而采取的措施。6.环保措施：指为防止施工过程中对环境造成污染而采取的措施。7.其他法律名词及解释：根据合同内容和法律法规规定的其他名词。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：协商调整施工计划，延长工期，或甲方按约定支付逾期违约金。2.工程质量问题：解决办法：乙方负责修复，承担修复费用，必要时引入第三方检测机构进行评估。3.材料设备供应不足：解决