园林建设工程合同范本

园林建设工程合同范本合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：__________乙方（以下简称“乙方”）：__________鉴于甲方为实施园林建设工程，乙方具有相应的设计和施工能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就园林建设工程达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于园林景观设计、绿化、雕塑、小品、灯光、给排水、电气等工程。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后七个工作日内向甲方提交工程预算，经甲方确认后按预算执行。三、合同工期3.1工程计划开工日期：__________年__________月__________日。3.2工程计划竣工日期：__________年__________月__________日。3.3乙方应按约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准进行设计和施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应负责工程保修，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。五、付款方式5.1甲方按照工程进度支付工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同金额的10%作为预付款。（2）工程进度达到30%时，支付合同金额的30%。（3）工程进度达到60%时，支付合同金额的30%。（4）工程验收合格后，支付合同金额的10%。5.2乙方应开具等额的正规发票，甲方按照相关规定予以报销。六、违约责任6.1乙方未按约定工期完成工程，甲方有权按违约金计算方式向乙方追讨违约金。6.2甲方未按约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家法律法规，不得擅自变更、解除合同。8.2双方应保守合同及商业秘密，未经对方同意不得向第三方披露。8.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日1.工程设计文件2.工程预算3.相关法律法规及行业标准4.其他与工程相关的文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：__________乙方（以下简称“乙方”）：__________第三方主体（以下简称“第三方”）：__________鉴于甲方为实施园林建设工程，乙方具有相应的设计和施工能力，同时甲方为了确保工程质量和进度，引入第三方作为监管和评估机构，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就园林建设工程达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于园林景观设计、绿化、雕塑、小品、灯光、给排水、电气等工程。二、第三方主体职责2.1第三方作为独立的监管和评估机构，负责对乙方的设计、施工过程及工程质量进行监督和评估。2.2第三方应按照甲方的要求，提供专业意见和建议，确保工程质量和进度。2.3第三方应保密合同及商业秘密，未经甲方同意不得向第三方披露。三、甲方权益主导3.1甲方有权根据工程进度和质量，对乙方进行支付工程款。3.2甲方有权对乙方进行考核，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面。3.3甲方有权根据合同约定，要求乙方承担违约责任。3.4甲方有权要求第三方提供工程监督和评估报告，并根据报告对乙方进行考核。四、乙方职责及限制4.1乙方应按照合同约定，完成工程设计和施工。4.2乙方应接受甲方的监督和考核，按照甲方的要求进行整改。4.3乙方应接受第三方的监督和评估，按照第三方的建议进行整改。4.4乙方不得擅自变更、解除合同，否则甲方有权要求乙方承担违约责任。五、违约责任5.1乙方未按约定工期完成工程，甲方有权按违约金计算方式向乙方追讨违约金。5.2甲方未按约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。5.3第三方未按约定履行监督和评估职责，甲方有权要求第三方承担违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1甲方应遵守国家法律法规，不得擅自变更、解除合同。7.2甲方应保守合同及商业秘密，未经第三方同意不得向第三方披露。7.3本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方持一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________第三方（盖章）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日1.工程设计文件2.工程预算3.相关法律法规及行业标准4.其他与工程相关的文件第三方介入的意义和目的在于，能够更好地保证工程质量和进度，同时为甲方提供专业的意见和建议。通过第三方的监督和评估，乙方将更加注重工程质量和进度，以确保合同的顺利履行。同时，甲方作为主导方，有权对乙方进行支付工程款，有权对乙方进行考核，并有权要求乙方承担违约责任。这样能够更好地保护甲方的权益，确保工程的顺利进行。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：__________乙方（以下简称“乙方”）：__________第三方主体（以下简称“第三方”）：__________鉴于甲方为实施园林建设工程，乙方具有相应的设计和施工能力，同时甲方为了确保工程质量和进度，引入第三方作为监管和评估机构，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就园林建设工程达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于园林景观设计、绿化、雕塑、小品、灯光、给排水、电气等工程。二、第三方主体职责2.1第三方作为独立的监管和评估机构，负责对甲方的需求和要求进行监督和评估。2.2第三方应按照乙方的要求，提供专业意见和建议，确保工程质量和进度。2.3第三方应保密合同及商业秘密，未经乙方同意不得向第三方披露。三、乙方权益主导3.1乙方有权根据工程进度和质量，要求甲方支付工程款。3.2乙方有权对甲方进行考核，包括但不限于甲方提供的材料、设备及技术要求等。3.3乙方有权根据合同约定，要求甲方承担违约责任。3.4乙方有权要求第三方提供工程监督和评估报告，并根据报告对甲方进行考核。四、甲方职责及限制4.1甲方应按照合同约定，提供合格的材料、设备及技术要求。4.2甲方应接受乙方的监督和考核，按照乙方的要求进行整改。4.3甲方应接受第三方的监督和评估，按照第三方的建议进行整改。4.4甲方不得擅自变更、解除合同，否则乙方有权要求甲方承担违约责任。五、违约责任5.1甲方未按约定提供合格的材料、设备及技术要求，乙方有权拒绝接收，并要求甲方承担违约责任。5.2甲方未按约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。5.3第三方未按约定履行监督和评估职责，乙方有权要求第三方承担违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1甲方应遵守国家法律法规，不得擅自变更、解除合同。7.2甲方应保守合同及商业秘密，未经第三方同意不得向第三方披露。7.3本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方持一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________第三方（盖章）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日1.工程设计文件2.工程预算3.相关法律法规及行业标准4.其他与工程相关的文件乙方为主导的目的和意义在于，能够更好地保证工程质量和进度，同时为乙方提供专业的意见和建议。通过第三方的监督和评估，甲方将更加注重工程质量和进度，以确保