市政总包合同范本

市政总包合同范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]合同签订日期：[填写合同签订日期]甲方（发包方）：[填写甲方全称]乙方（承包方）：[填写乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将[填写工程名称]项目的总包工程交由乙方承建，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程规模：[填写工程规模]1.4工程内容：[填写工程内容]1.5工程总投资：[填写工程总投资]二、合同金额2.1本工程的合同总价为人民币[填写合同总价]元（大写：[填写合同总价大写]）。2.2乙方在签订合同时应向甲方支付履约保证金，金额为合同总价的[填写履约保证金比例]%，即人民币[填写履约保证金金额]元（大写：[填写履约保证金金额大写]）。履约保证金在乙方按合同约定完成工程并经验收合格后，甲方应在验收合格之日起[填写履约保证金退还期限]日内无息退还给乙方。三、合同工期3.1合同工期为[填写合同工期]日。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程。如有特殊情况需延长工期，乙方应提前[填写提前通知期限]天向甲方提出延期申请，经甲方批准后方可延长工期。四、质量标准4.1工程质量应符合国家及行业现行有关标准、规范的要求。4.2工程验收合格标准：达到设计文件及合同约定的要求，满足使用功能，外观整洁美观，无质量隐患。五、合同的履行5.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。5.2乙方应按照合同约定履行义务，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。5.3甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施，并保证施工期间畅通无阻。六、违约责任6.1甲方未按合同约定支付价款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款金额的[填写违约金比例]%。6.2乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的[填写违约金比例]%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：[填写甲方盖章]乙方（盖章）：[填写乙方盖章]甲方代表（签名）：[填写甲方代表签名]乙方代表（签名）：[填写乙方代表签名]签订日期：[填写签订日期]1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.合同价款支付明细表5.履约保证金退还申请表6.工程验收标准及方法第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[填写合同编号]合同签订日期：[填写合同签订日期]甲方（发包方）：[填写甲方全称]乙方（承包方）：[填写乙方全称]丙方（第三方主体）：[填写丙方全称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将[填写工程名称]项目的总包工程交由乙方承建，同时丙方作为第三方主体提供支持和服务，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程规模：[填写工程规模]1.4工程内容：[填写工程内容]1.5工程总投资：[填写工程总投资]二、合同金额2.1本工程的合同总价为人民币[填写合同总价]元（大写：[填写合同总价大写]）。2.2乙方在签订合同时应向甲方支付履约保证金，金额为合同总价的[填写履约保证金比例]%，即人民币[填写履约保证金金额]元（大写：[填写履约保证金金额大写]）。履约保证金在乙方按合同约定完成工程并经验收合格后，甲方应在验收合格之日起[填写履约保证金退还期限]日内无息退还给乙方。三、第三方主体丙方的责权利3.1丙方作为第三方主体，应向甲方提供[填写丙方提供的服务或支持]服务或支持。3.2丙方应确保提供的服务或支持符合甲方的要求，并保证其质量、安全、进度等方面的要求。3.3丙方应按照甲方的要求，配合乙方进行工程施工，确保工程的顺利进行。四、合同的履行4.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。4.2乙方应按照合同约定履行义务，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。4.3丙方应按照合同约定履行义务，提供约定的服务或支持。五、违约责任5.1甲方未按合同约定支付价款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款金额的[填写违约金比例]%。5.2乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的[填写违约金比例]%。5.3丙方未按合同约定提供服务或支持的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的[填写违约金比例]%。六、甲方权益保护6.1甲方有权对乙方和丙方的履行情况进行监督和检查，确保合同的履行。6.2甲方有权根据合同约定和实际情况，对乙方的施工进度和质量进行调整和控制。6.3甲方在合同履行过程中，如有权获得的其他权益，乙方和丙方应予以保障和尊重。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙丙三方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：[填写甲方盖章]乙方（盖章）：[填写乙方盖章]丙方（盖章）：[填写丙方盖章]甲方代表（签名）：[填写甲方代表签名]乙方代表（签名）：[填写乙方代表签名]丙方代表（签名）：[填写丙方代表签名]签订日期：[填写签订日期]1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.合同价款支付明细表5.履约保证金退还申请表6.工程验收标准及方法第三方主体丙方的介入，旨在为甲方和乙方提供更加专业和高效的支持和服务，确保工程的顺利进行和甲方权益的优先保障。丙方的责权利及相关条款的设置，体现了甲方对工程质量和进度的严格把控，以及对甲方权益的充分保障。通过增加甲方的权利条款和多种利益条款，以及乙方的违约及限制条款第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[填写合同编号]合同签订日期：[填写合同签订日期]甲方（发包方）：[填写甲方全称]乙方（承包方）：[填写乙方全称]丙方（第三方主体）：[填写丙方全称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将[填写工程名称]项目的总包工程交由乙方承建，同时丙方作为第三方主体提供支持和服务，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程规模：[填写工程规模]1.4工程内容：[填写工程内容]1.5工程总投资：[填写工程总投资]二、合同金额2.1本工程的合同总价为人民币[填写合同总价]元（大写：[填写合同总价大写]）。2.2乙方在签订合同时应向甲方支付履约保证金，金额为合同总价的[填写履约保证金比例]%，即人民币[填写履约保证金金额]元（大写：[填写履约保证金金额大写]）。履约保证金在乙方按合同约定完成工程并经验收合格后，甲方应在验收合格之日起[填写履约保证金退还期限]日内无息退还给乙方。三、第三方主体丙方的责权利3.1丙方作为第三方主体，应向乙方提供[填写丙方提供的服务或支持]服务或支持。3.2丙方应确保提供的服务或支持符合乙方的要求，并保证其质量、安全、进度等方面的要求。3.3丙方应按照乙方的要求，配合乙方进行工程施工，确保工程的顺利进行。四、合同的履行4.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。4.2乙方应按照合同约定履行义务，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。4.3丙方应按照合同约定履行义务，提供约定的服务或支持。五、违约责任5.1甲方未按合同约定支付价款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款金额的[填写违约金比例]%。5.2乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的[填写违约金比例]%。5.3丙方未按合同约定提供服务或支持的，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的[填写违约金比例]%。六、乙方权益保护6.1乙方有权对甲方和丙方的履行情况进行监督和检查，确保合同的履行。6.2乙方有权根据合同约定和实际情况，对甲方的施工进度和质量进行调整和控制。6.3乙方在合同履行过程中，如有权获得的其他权益，甲方和丙方应予以保障和尊重。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙丙三方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：[填写甲方盖章]乙方（盖章）：[填写乙方盖章]丙方（盖章）：[填写丙方盖章]甲方代表（签名）：[填写甲方代表签名]乙方代表（签名）：[填写乙方代表签名]丙方代表（签名）：[填写丙方代表签名]签订日期