苗圃景观施工合同签订判决书购买

苗圃景观施工合同签订判决书购买合同编号：__________一、项目内容与范围：1.1乙方应按甲方的要求，完成苗圃景观施工项目的全部施工任务，包括（但不限于）场地平整、绿化种植、景观小品建设、给排水工程、电气工程等。1.2乙方应按照甲方的设计图纸、施工规范和质量要求进行施工，确保项目按时、按质、按量完成。1.3乙方应承担项目施工过程中的一切法律责任和费用，包括但不限于工人工资、材料采购、运输、设备租赁、税费等。二、合同价格与支付：2.1双方经协商一致，确定本项目合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）项目开工后，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）项目进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）项目竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，自项目竣工验收合格之日起一年内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。2.3甲方支付价款时，乙方应提供等额的正式发票。三、施工期限与质量保证：3.1乙方应按照双方约定的施工期限完成项目施工。如因乙方原因导致施工延期，乙方应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的0.5%per天。3.2乙方应对所施工的质量承担永久性责任。项目竣工验收合格后，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的7个工作日内予以修复，直至达到甲方满意的效果。四、违约责任：4.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。4.2若乙方在施工过程中存在违法行为，导致甲方遭受处罚或损失的，乙方应承担全部责任。五、争议解决：5.1双方在签订合同时，应严格遵守国家法律法规，认真履行合同义务。如在合同履行过程中发生纠纷，双方应友好协商解决。5.2如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。六、其他约定：6.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.苗圃景观施工项目设计图纸2.施工规范与要求3.乙方施工计划与进度表4.合同总价款支付证明文件5.竣工验收报告6.质量问题修复记录7.违约金计算公式说明8.法律法规相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工任务的，属于违约行为。2.乙方施工质量不符合约定标准的，属于违约行为。3.乙方未按约定支付合同价款的，属于违约行为。4.乙方在施工过程中存在违法行为，导致甲方遭受处罚或损失的，属于违约行为。5.甲方未按约定时间支付合同价款的，属于违约行为。6.其他双方约定的违约行为。三、法律名词及解释：1.苗圃景观施工项目：指在苗圃内进行的绿化种植、景观小品建设、给排水工程、电气工程等施工活动。2.合同总价款：指双方约定的完成苗圃景观施工项目所需支付的全部费用。3.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。4.竣工验收合格：指项目经过甲方验收，符合设计图纸、施工规范和质量要求。5.质保金：指作为乙方施工质量保证的预留款项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保项目按时完成。如乙方原因导致施工进度延误，应支付违约金。2.施工质量问题：乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保项目质量。如出现质量问题，乙方应在规定时间内予以修复，直至达到甲方满意的效果。3.支付款项问题：甲方应按照约定时间支付合同价款，如延迟支付，应支付违约金。乙方应提供等额的正式发票。4.法律法规遵守：乙方应遵守国家法律法规，确保施工过程中的合法性。如发生违法行为，乙方应承担全部责任。五、所有应用场景：1.甲方为实施苗圃景观施工项目，寻找乙方承揽施工任务。2.乙方按照甲方的要求，完成苗圃景观施工项目的全部施工任务