监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析

监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析

单选题（共60题）1、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元【答案】A2、在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时()A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额【答案】D3、用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是（）。A.合格制法B.最低投标价法C.初步审核法D.综合评估法【答案】D4、按照《合同法》的规定，()属于委托合同。A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C.某房地产开发公司与玉程咨询公司订立的监理合同D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】C5、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标【答案】B6、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同【答案】C7、承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，属于竣工试验程序中的第（）阶段。A.一B.二C.三D.四【答案】A8、依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算【答案】A9、监理人将索赔处理结果答复承包人的时间期限为（）。A.收到索赔通知书后的28天内B.收到索赔通知书后的42天内C.收到索赔意向通知书后的28天内D.收到索赔意向通知书后的42天内【答案】B10、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失【答案】B11、“变更管理”的程序包括：监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签发变更指令、承包人提交实施方案。正确的顺序是（）。A.④-①-②-③B.③-④-②-①C.①-③-②-④D.①-④-②-③【答案】D12、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。A.50万元B.100万元C.200万元D.400万元【答案】B13、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】C14、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年C.委托人增加的监理工作内容过多D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工【答案】B15、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2014年7月31日前付清。丙企业在购销合同的保证人一栏中加盖了企业的印章，并约定承担一般保证责任。丁企业为该购销合同与乙钢材生产企业签订了一份保证合同。甲施工企业逾期没有还清欠款。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（）。A.乙企业可以直接要求丙企业在其保证范围内承担保证责任B.乙企业可以直接要求丁企业在其保证范围内承担保证责任C.丙企业的保证期间为自2014年7月31日起6个月D.丁企业承担连带保证责任【答案】C16、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定【答案】C17、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【答案】B18、“变更管理”的程序包括：监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签发变更指令、承包人提交实施方案。正确的顺序是（）。A.④-①-②-③B.③-④-②-①C.①-③-②-④D.①-④-②-③【答案】D19、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖【答案】B20、根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是()。A.不可抗力不能按期竣工B.监理人的指示错误C.不可预见的物质条件D.异常恶劣的气候条件【答案】B21、下列关于不利物质条件的说法不正确的是（）。A.不利物质条件属于发包人应承担的风险B.承包人遇到不利物质条件时，应暂停施工，并通知监理人C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担D.不利物质条件不包括不利气候条件【答案】B22、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。A.有利于投标人全面解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】D23、（2017年真题）关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】B24、当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，对竣工日期的确定不正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以提交竣工验收报告日为竣工日期B.建设工程经竣工验收不合格的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期C.发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】A25、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。A.合同中规定此项工作为固定费率B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%【答案】D26、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金【答案】B27、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()A.在颁发接收证书时全部返还B.在颁发履约证书时全部返还C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半D.不再返还【答案】C28、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门【答案】C29、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】D30、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时丁也用自己的房屋进行了抵押为乙作担保。合同就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应（）。A.由丙承担保证责任B.处分丁抵押的房产清偿债务C.由甲选择适用处分丁抵押的房产，或由丙承担保证责任D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】C31、在设计施工总承包合同中，下列合同文件解释顺序靠后的是()。A.合同协议书B.发包人要求C.承包人建议书D.价格清单【答案】D32、某建设工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D33、某建设项目进行材料采购招标，项目估算费用为5000万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为160万元，某投标人只提交投标保证金140万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。A.160B.140C.100D.80【答案】D34、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A.7B.14C.15D.28【答案】B35、下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金【答案】A36、旅馆建筑设有活动隔断的会议室、多用途大厅，其活动隔断的空气声计权隔声量应不低于()A.35dB.30dBC.25dBD.20dB【答案】A37、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C38、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.承包人提交竣工验收申请报告后第28天C.承包人提交竣工验收申请报告后第56天D.工程接收证书颁发日【答案】A39、材料采购招标中，投标保证金的上限是（）。A.10万元B.80万元C.材料招标项目估算价的2%D.材料招标项目估算价的10%【答案】B40、（2018年真题）根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。A.将无条件补偿条款写入合同协议书B.将有条件补偿条款写入合同附录C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】D41、根据《标准施工招标文件》，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。A.投保人是发包人B.应以承包人的名义投保C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保险期满为止【答案】C42、某固态食品中，其糖含量满足（）g/100g，则可声称该食品“低糖”。A.≤10B.≤5C.≤3D.≤1【答案】B43、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。A.招标人B.投标人C.投标人推选的代表D.招标人委托的公证机构【答案】A44、以下关于定金的说法中正确的是（）。A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式B.定金合同从实际交付定金之日生效C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金D.定金不得超过主合同标的额的10%【答案】B45、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是（）。A.联合体投标没有提交联合体协议书B.投标工期长于招标文件中要求的工期C.投标保函金额少于招标文件的要求D.未详细说明使用专利施工的技术细节【答案】D46、根据九部分的《标准勘察设计合同》，勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后（）内向发包人提交书面报告。A.24小时B.48小时C.7天D.14天【答案】A47、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书B.如果工程延期竣工，导致延期的责任方有义务保证履约担保继续有效C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过【答案】D48、（2018年真题）关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】C49、ECC共同预警的最重要的机制是（）A.早期警告B.补偿事件C.激励事件D.协调沟通【答案】A50、采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是()A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同【答案】B51、骨软化病的实验室检查结果不正确的是（）。A.血清碱性磷酸酶活性升高B.高血钙C.25-（OH）D3＜20nmol/mLD.低血磷【答案】B52、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）。A.50万元B.80万元C.90万元D.100万元【答案】C53、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和【答案】B54、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。A.装在设备制造厂的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面【答案】C55、CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（）承担，即管理性承包的含义。A.雇主B.CM承包商C.总承包商D.工程师【答案】B56、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏D.因工程损害导致的第三方财产损失【答案】C57、（2012年真题）在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构【答案】A58、关于代理法律特征的表述中，不正确的是（）。A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人以代理人的名义实施代理行为C.被代理人对代理行为承担民事责任D.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志【答案】B59、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力【答案】B60、《标准施工招标文件》规定，评标办法分为（）。A.经评审的最高投标价法和综合评估法B.经评审的最高投标价法和科学评估法C.经评审的最低投标价法和综合评估法D.经评审的最低投标价法和科学评估法【答案】C多选题（共45题）1、监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验，监理人收到承包人的通知后，既未按时参加，又未发出变更时间的通知。下列行为中，正确的有（）A.承包人应停止施工，停工责任由发包人承担B.承包人可自行完成覆盖工作、C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行D.承包人将检查和试验记录送交监理人，监理人应签字确认E.为了不延误施工承包人可以单独进行检查和试验，视为监理人在场【答案】BD2、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，施工评标中，对施工组织设计和项目管理机构的评审内容包括（）。A.施工方案的技术措施B.质量、安全、环境保护管理体系与措施C.工程进度计划、资源配置计划D.技术负责人及主要管理人员配置E.工程投资绩效评审方案【答案】ABC3、《标准施工招标文件》中给出的合同附件格式有（）。A.合同协议书B.预付款保函C.业主支付保函D.履约保函E.投标保函【答案】ABD4、根据《标准施工合同》，保险的正确处理方式有（）。A.发包人应以自己的名义投保工程设备险B.承包人应以自己的名义投保进场材料险C.承包人应按照相关法律规定为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费D.发包人应为自己现场项目管理机构的所有人员投保人身意外伤害保险E.发包人应为现场所有工作人员缴纳工伤保险费【答案】CD5、设计施工总承包方式的缺点包括（）。A.设计不一定是最优方案B.延长建设周期C.增加设计变更D.增加承包人的索赔E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查【答案】A6、根据《标准施工招标文件》，组成施工招标文件的有（）。A.投标人须知B.发包人要求C.工程量清单D.合同条款及格式E.技术标准和要求【答案】ACD7、《标准施工合同》中给出的合同附件格式有（）。A.合同协议书B.预付款保函C.业主支付保函D.履约保函E.项目经理任命书【答案】ABD8、评标委员会成员应当回避的情形有（）A.投标人或其主要负责人的近亲属B.与投标人有经济利益关系，影响其评审公正性的人员C.项目主管部门的人员D.曾因违法行为而受过刑事处罚的人员E.在招标投标活动中受过行政处罚的人员【答案】ABC9、成本加酬金合同，也称为（）A.成本补偿合同B.成本加成合同C.成本加固定酬金合同D.成本加固定百分比酬金合同E.成本加可变酬金合同【答案】AB10、根据《招标投标法实施条例》，对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可以采取邀请招标的情形有（）。A.工期较长的B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的D.需要采用两阶段招标的E.对实施工程总承包的【答案】BC11、根据《担保法》，不得用于抵押的财产有（）。A.商业用地使用权B.已建成的住宅楼C.宅基地的土地使用权D.土地的所有权E.公立学校的教育设施【答案】CD12、下列关于招标公告或投标邀请书的说法中，错误的是（）。A.招标公告或投标邀请书分别适用于不同的施工招标方式B.招标公告适用于进行资格预审的公开招标C.招标公告适用于进行资格后审的邀请招标D.投标邀请书适用于进行资格预审的公开招标E.投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标【答案】CD13、关于承包人提交最终结清申请单的说法，正确的是（）。A.承包人按通用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单B.质量保证金不足以抵减发包人损失时，承包人应承担剩余部分的赔偿C.承包人对最终结清申请单内容有异议时，有权要求发包人进行修正D.承包人向发包人提交修正后的最终结清申请单E.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意【答案】B14、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，正确的有（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作不需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】ABC15、关于代理型CM管理模式的说法，正确的有（）。A.CM承包商不承担项目实施风险B.CM承包商只为雇主提供咨询服务C.CM合同属于设计施工总承包合同D.CM承包商在施工阶段相当于总承包商E.CM承包商按保证工程最大费用值（GMP）的限制组织施工【相关知识点新教材已删除】【答案】AB16、根据标准施工合同通用条款的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有（）。A.物价浮动引起的价格调整B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D.法规变化引起的价格调整E.施工中受到其他承包商的干扰【答案】BC17、下列合同中，属于效力待定合同的有()A.与限制民事行为能力人订立的合同B.因重大误解订立的合同C.与无代理权人订立的合同D.与行政法人单位订立的合同E.与超越权限的法定代表人订立的合同【答案】AC18、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师审核承包商提交的月支付报表后，可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括()。A.承包商的实际施工进度滞后于进度计划B.本月应签证的金额小于合同约定的签证最小金额C.承包商本月施工的工程不符合合同要求部分的工程款D.承包商无正当理由未支付给指定分包商上月应得工程款E.承包商代表不能胜任工作【答案】BCD19、在施工企业职工意外伤害险保险期间内，被保险人因（）造成身故或者残疾的，保险人不承担给付保险金责任。A.恐怖袭击B.核能装置爆炸C.施工时遭受意外伤害失踪而被法院宣告死亡D.回家探亲失踪而被法院宣告死亡E.无证驾驶遭受意外伤害【答案】ABD20、（2020年真题）与公开招标相比，邀请招标的特点有（）。A.以投标邀请书的形式邀请投标人B.邀请投标人的数量须在5家以上C.招标人对潜在投标人能力较为了解D.适合于投标资质要求高的重大工程E.招投标周期缩短且评标工作量小【答案】AC21、下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有（）。A.政府机关B.农村集体经济组织C.企业销售部门D.事业单位E.企业法定代表人【答案】ABD22、在设计施工总承包模式下，设计施工总承包合同的价格清单包括（）。A.设计的费用B.施工的费用C.索赔的费用D.试运行阶段的费用E.缺陷责任期阶段的费用【答案】ABD23、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购合同履行过程中，卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法有（）。A.迟交两周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%B.迟交三周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%C.迟交四周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%D.迟交六周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%E.迟交八周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的2%【答案】AB24、施工合同示范文本通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以向承包人发出变更通知的情况有（）。A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成B.更改部分工程的位置和尺寸C.增加部分合同中约定的工程量D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械，完成新增加的工程【答案】BCD25、工程项目监理评标时，需要保密的内容包括()A.投标报价B.评标过程C.评标专家名单D.评标标准E.评标方法【答案】BC26、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有（）。A.独立处理单价的合理调整和索赔批准B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项【答案】B27、根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对同价格影响的说法错误的有（）。A.工期12月以上的公司合同，不考虑市场价格变化对施工成本的影响B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险C.施工合同价格可采用票据法进行调整D.调整价格的方法适用于工程量清单中所有工程款E.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整【答案】CD28、（2017年真题）建筑工程一切险中，保险人对（）原因造成的损失不负责赔偿。A.设计错误引起的损失和费用B.因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用C.外力引起的机械或电气装置的本身损失D.盘点时发现的短缺E.除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失【答案】ABD29、简明施工合同通用条款的标题包括（）。A.施工设备和临时设施B.施工控制网C.工程质量D.缺陷责任与保修责任E.交通运输【答案】BCD30、根据《标准材料采购合同》的规定，若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，则（）。A.按正常价格支付合同价款B.减价支付合同价款C.向买方支付补偿金D.向买方支付利息E.解除合同【答案】BC31、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有（）。A.法规变化引起成本增加B.不可抗力造成的损失C.延误移交施工现场D.非承包商原因检验导致施工延误E.业主提前占用工程【答案】CD32、某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应()A.及时通知委托人变动后果B.延长完成监理任务的时间C.终止监理合同中增加内容的执行D.追索委托人的违约金E.申请支付附加工作的报酬【答案】AB33、关于民事代理的说法，正确的有（）。A.代理人必须在代理范围内实施代理行为B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为C.代理人以自己的名义实施代理行为D.被代理人对代理人的代理行为承担责任E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任【答案】AD34、根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。A.监理人是施工合同的当事人B.监理人是受发包人委托的发包人代表C.监理人是发包人聘请的管理人D.监理人属于发包人一方人员E.监理人一切行为均遵照发包人的指示【答案】CD35、施工合同示范文本