2024版政建设工程劳务分包合同

编号：__________2024版政建设工程劳务分包合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版政建设工程劳务分包合同合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同性质和范围1.4合同文件的组成第二章：劳务分包工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程量及进度安排第三章：劳务分包人的义务3.1分包人的一般义务3.2分包人的特殊义务3.3分包人的违约责任第四章：发包人的义务4.1发包人的一般义务4.2发包人的特殊义务4.3发包人的违约责任第五章：合同价格与支付5.1合同价格5.2预付款5.3进度付款5.4最终付款5.5价格调整第六章：工期与进度6.1工期要求6.2进度计划6.3工期延误第七章：质量与安全7.1质量标准7.2质量控制7.3安全措施第八章：变更与解除8.1合同变更8.2合同解除第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章：违约责任10.1分包人的违约责任10.2发包人的违约责任第十一章：不可抗力11.1不可抗力的认定11.2不可抗力的后果处理第十二章：保密条款12.1保密信息的范围12.2保密义务的期限12.3违约责任第十三章：合同的生效、变更和终止13.1合同的生效条件13.2合同的变更13.3合同的终止第十四章：其他条款14.1合同的转让14.2合同的解除14.3法律适用14.4争议解决14.5附件合同编号2024政建设工程劳务分包合同第一章：总则1.1合同当事人（1.1.1）分包人：__________（分包人全称）（1.1.2）发包人：__________（发包人全称）1.2合同签订依据（1.2.1）中华人民共和国合同法（1.2.2）政建设工程相关法规和政策1.3合同性质和范围（1.3.1）本合同为劳务分包合同，分包人同意按照发包人的要求完成相应的劳务工作1.4合同文件的组成（1.4.1）合同协议书（1.4.2）合同（1.4.3）附件第二章：劳务分包工程概况2.1工程名称（2.1.1）政建设工程项目名称2.2工程地点（2.2.1）工程具体地点2.3工程内容（2.3.1）分包人需完成的劳务工作内容2.4工程量及进度安排（2.4.1）工程量清单（2.4.2）工程进度计划第三章：劳务分包人的义务3.1分包人的一般义务（3.1.1）按照合同约定完成劳务工作（3.1.2）遵守法律法规及工程现场管理制度3.2分包人的特殊义务（3.2.1）分包人需自备并妥善保管施工所需工具、设备（3.2.2）分包人应对其作业过程中的安全事故负责3.3分包人的违约责任（3.3.1）分包人未按约定完成劳务工作的，应承担相应的违约责任第四章：发包人的义务4.1发包人的一般义务（4.1.1）提供施工场地、材料、设备等必要的施工条件（4.1.2）按时支付分包人的劳务费用4.2发包人的特殊义务（4.2.1）发包人应对分包人的施工过程进行监督和管理（4.2.2）发包人应协助分包人处理施工现场的安全事故4.3发包人的违约责任（4.3.1）发包人未按约定支付劳务费用的，应承担相应的违约责任第五章：合同价格与支付5.1合同价格（5.1.1）合同价格按照工程量清单和单价进行计算5.2预付款（5.2.1）发包人在合同签订后支付分包人预付款5.3进度付款（5.3.1）分包人完成工程进度达到约定比例后，发包人按进度支付劳务费用5.4最终付款（5.4.1）工程完成后，发包人按照合同约定支付分包人剩余劳务费用5.5价格调整（5.5.1）合同价格不因市场价格波动而调整第六章：工期与进度6.1工期要求（6.1.1）工程预计开始日期（6.1.2）工程预计结束日期6.2进度计划（6.2.1）分包人提交的工程进度计划6.3工期延误（6.3.1）分包人未按约定进度完成工程的，应承担相应的违约责任第八章：变更与解除8.1合同变更（8.1.1）合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议（8.1.2）合同变更内容包括但不限于工程量、工程进度、劳务费用等8.2合同解除（8.2.1）合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议（8.2.2）合同解除后，分包人应按照发包人的要求办理相关手续第九章：争议解决9.1争议解决方式（9.1.1）双方同意采用协商解决争议（9.1.2）协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼9.2仲裁（9.2.1）如双方同意仲裁解决争议，应选定__________仲裁委员会进行仲裁9.3诉讼（9.3.1）如双方选择诉讼解决争议，应向合同签订地的人民法院提起诉讼第十章：违约责任10.1分包人的违约责任（10.1.1）分包人未按约定完成劳务工作的，应承担相应的违约责任（10.1.2）分包人违反法律法规及工程现场管理制度的，应承担相应的法律责任10.2发包人的违约责任（10.2.1）发包人未按约定支付劳务费用的，应承担相应的违约责任（10.2.2）发包人未提供约定施工条件的，应承担相应的违约责任第十一章：不可抗力11.1不可抗力的认定（11.1.1）不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况11.2不可抗力的后果处理（11.2.1）因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时，双方应协商解决第十二章：保密条款12.1保密信息的范围（12.1.1）保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等12.2保密义务的期限（12.2.1）保密义务自合同签订之日起至合同解除或终止之日起__________年内有效12.3违约责任（12.3.1）违反保密义务的，应承担相应的违约责任第十三章：合同的生效、变更和终止13.1合同的生效条件（13.1.1）合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同的变更（13.2.1）合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议13.3合同的终止（13.3.1）合同终止后，分包人应按照发包人的要求办理相关手续第十四章：其他条款14.1合同的转让（14.1.1）未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方14.2合同的解除（14.2.1）合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议14.3法律适用（14.3.1）本合同适用中华人民共和国法律14.4争议解决（14.4.1）如双方发生争议，应按照本合同第九章的约定解决争议14.5附件（14.5.1）附件包括工程量清单、单价表、施工图纸等合同双方签字：（分包人签字）日期：____年__月__日（发包人签字）日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方管理权甲方对施工现场进行全面管理，包括但不限于安全、质量、进度等方面的监督。乙方应严格按照甲方的管理要求执行，如有违反，甲方有权要求乙方改正，并承担相应责任。1.2甲方指令甲方有权根据工程需要，对乙方的工作进行指令。乙方应无条件服从甲方的指令，并按照要求完成工作。如乙方不服从甲方指令，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。1.3甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工方案、施工质量、安全生产等方面的检查。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供相关资料，并接受甲方提出的合理建议。1.4甲方调整权甲方有权根据工程进度和质量要求，对乙方的施工计划和人员安排进行调整。乙方应按照甲方的调整要求执行，并确保调整后的施工质量和进度。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方施工质量乙方应保证施工质量，按照甲方的要求和国家相关标准进行施工。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方整改，并承担相应责任。2.2乙方进度保障乙方应确保工程进度按照约定的时间节点顺利进行。如乙方原因导致工程进度延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担相应责任。2.3乙方安全生产乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。如乙方发生安全事故，甲方有权要求乙方承担相应责任。2.4乙方资料提供乙方应向甲方提供与施工有关的全部资料，包括但不限于施工方案、施工图纸、施工计划等。如乙方未按时提供资料，甲方有权要求乙方承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，协助甲方和乙方解决合同履行过程中的纠纷。如第三方中介未能妥善解决纠纷，甲方和乙方均有权向法院提起诉讼。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介费用的支付方式和金额。3.3第三方中介的选定甲方和乙方应共同选定第三方中介，并在合同中明确第三方中介的名称、地址、联系方式等信息。3.4第三方中介的变更如甲方和乙方同意变更第三方中介，应签订书面变更协议，并经双方签字盖章后生效。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.单价表3.施工图纸4.施工方案5.施工计划6.安全生产管理制度7.质量控制措施8.进度计划9.合同变更协议10.合同解除协议11.保密协议12.事故处理报告13.支付凭证14.验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按约定完成劳务工作的，构成违约。2.乙方未按约定时间节点完成工程进度的，构成违约。3.乙方施工质量不符合约定的，构成违约。4.乙方未按国家安全生产法律法规和甲方要求进行安全生产管理的，构成违约。5.乙方未按约定提供相关资料的，构成违约。6.甲方未按约定支付劳务费用的，构成违约。7.甲方未提供约定施工条件的，构成违约。8.甲方未按约定进行工程监督的，构成违约。9.甲方未按约定调整乙方的施工计划和人员安排的，构成违约。10.第三方中介未能公正、公平地调解、协调纠纷的，构成违约。三、法律名词及解释：1.劳务分包合同：指分包人将其拥有的特定劳务分包给他人，由他人完成合同约定的劳务内容并支付相应报酬的合同。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约责任：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定所应承担的民事责任。4.合同解除：指合同当事人协商一致，根据合同约定或者法律规定，终止合同关系的行为。5.仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁委员会进行调解或者裁决的一种争议解决方式。6.诉讼：指合同当事人通过法院提起诉讼，请求法院对合同争议进行审理和判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程量争议：严格按照工程量清单和单价表进行核实，必要时可请第三方审计机构进行审计。2.进度延误：双方应协商制定合理的进度计划，并严格按照计划执行，如有延误，应协商解决。3.质量问题：乙方应按照约定质量标准进行施工，甲方应加强