施工合同增加工程量补充协议(2024版)

编号：__________施工合同增加工程量补充协议(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

施工合同增加工程量补充协议(2024版)合同目录一、前言1.1合同背景1.2合同目的1.3合同适用范围二、定义与解释2.1术语解释2.2合同当事人2.3合同标的三、合同文件的组成3.1合同协议书3.2中标通知书3.3投标文件3.4专用合同条款3.5通用合同条款3.6技术标准和要求3.7设计文件3.8其他文件四、工程量增减调整4.1工程量增减的原因4.2工程量增减的程序4.3工程量增减的计算4.4工程量增减的审批五、工程量增减的价款计算5.1工程量增减的单价5.2工程量增减的总价5.3价款支付方式5.4价款调整方式六、合同价格变更6.1价格变更的条件6.2价格变更的程序6.3价格变更的计算6.4价格变更的审批七、工期调整7.1工期调整的原因7.2工期调整的程序7.3工期调整的计算7.4工期调整的审批八、合同的履行8.1施工方的义务8.2发包方的义务8.3工程质量保证8.4安全生产管理九、违约责任9.1施工方的违约行为9.2发包方的违约行为9.3违约责任的计算9.4违约责任的赔偿十、争议解决10.1争议的解决方式10.2争议的调解程序10.3争议的仲裁程序10.4争议的法律诉讼十一、合同的解除11.1合同解除的条件11.2合同解除的程序11.3合同解除的赔偿十二、合同的终止12.1合同终止的条件12.2合同终止的程序12.3合同终止的结算十三、合同的附件13.1附件清单13.2附件的效力13.3附件的修改和补充十四、其他条款14.1保密条款14.2知识产权保护14.3法律法规遵守14.4合同的修订和补充合同编号_________一、前言1.1合同背景：根据____年____月____日签订的《施工合同》（合同编号：_________），鉴于合同实施过程中出现了一些特殊情况，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，特制定本补充协议。1.2合同目的：对原施工合同中未涉及或需要补充的工程量增减部分，以及相应的价款、工期调整等事项，进行明确和约定。1.3合同适用范围：本补充协议适用于原施工合同中涉及的所有工程量增减部分。二、定义与解释2.1术语解释：（1）工程量增减：指在合同实施过程中，由于设计变更、现场条件变化等原因，导致原合同工程量的增加或减少。（2）价款调整：指由于工程量增减、材料价格变化等原因，导致合同价款的相应调整。（3）工期调整：指由于工程量增减、设计变更等原因，导致合同工期的相应调整。2.2合同当事人：（1）施工方：指根据原施工合同约定，负责施工的____（施工单位名称）。（2）发包方：指根据原施工合同约定，负责发包的____（发包单位名称）。2.3合同标的：本补充协议所涉及的工程量增减部分的施工及其相关事项。三、合同文件的组成3.1合同协议书：本补充协议。3.2中标通知书：原施工合同中的中标通知书。3.3投标文件：原施工合同中的投标文件。3.4专用合同条款：原施工合同中的专用合同条款。3.5通用合同条款：原施工合同中的通用合同条款。3.6技术标准和要求：原施工合同中的技术标准和要求。3.7设计文件：原施工合同中的设计文件。3.8其他文件：原施工合同中约定的其他文件。四、工程量增减调整4.1工程量增减的原因：包括但不限于设计变更、现场条件变化等。4.2工程量增减的程序：（1）施工方应根据实际情况，向发包方提出工程量增减的申请。（2）发包方应在收到申请后____个工作日内，对申请进行审核，并通知施工方审核结果。（3）如发包方同意工程量增减，双方应根据本补充协议的约定，进行价款和工期的调整。4.3工程量增减的计算：根据实际施工情况，按照原施工合同约定的计价方式和单价，进行工程量增减的计算。4.4工程量增减的审批：双方按照本补充协议约定的程序，对工程量增减进行审批。五、工程量增减的价款计算5.1工程量增减的单价：按照原施工合同约定的单价进行计算。5.2工程量增减的总价：根据实际施工情况，按照本补充协议约定的单价和计算方法，进行工程量增减的总价计算。5.3价款支付方式：根据原施工合同约定的支付方式进行支付。5.4价款调整方式：根据本补充协议约定的计算方法，进行价款的调整。六、合同价格变更6.1价格变更的条件：包括但不限于材料价格变化、政策调整等。6.2价格变更的程序：（1）施工方应根据实际情况，向发包方提出价格变更的申请。（2）发包方应在收到申请后____个工作日内，对申请进行审核，并通知施工方审核结果。（3）如发包方同意价格变更，双方应根据本补充协议的约定，进行合同价格的调整。6.3价格变更的计算：根据实际情况，按照原施工合同约定的计算方法，进行价格变更的计算。6.4价格变更的审批：双方按照本补充协议约定的程序，对价格变更进行审批。七、工期调整7.1工期调整的原因：包括但不限于设计变更、施工条件变化等。7.2工期调整的程序：（1）施工方应根据实际情况，向发包方提出工期调整的申请。（2）发包方应在收到申请后____个工作日内，对申请进行审核，并通知施工方审核结果。（3）如发包方同意工期调整，双方应根据本补充协议的约定，进行合同工期的调整。7.3工期调整的计算：八、合同的履行8.1施工方的义务：（1）按照本补充协议和原施工合同的约定，完成工程量增减部分的施工。（2）保证工程质量，符合相关技术标准和要求。（3）遵守安全生产管理规定，确保施工安全。8.2发包方的义务：（1）按照本补充协议和原施工合同的约定，支付工程量增减部分的价款。（2）提供施工所需的现场条件和相关资料。（3）对施工过程中的变更事项进行审批。八、违约责任9.1施工方的违约行为：（1）未按照约定完成工程量增减部分的施工。（2）工程质量不符合相关技术标准和要求。（3）违反安全生产管理规定，导致安全事故的发生。9.2发包方的违约行为：（1）未按照约定支付工程量增减部分的价款。（2）未提供施工所需的现场条件和相关资料。（3）未按时审批施工过程中的变更事项。9.3违约责任的计算：根据违约行为的性质和影响，按照原施工合同约定的计算方法，确定违约责任。9.4违约责任的赔偿：根据违约责任的计算结果，违约方应向守约方支付相应的赔偿。十、争议解决10.1争议的解决方式：包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼等。10.2争议的调解程序：双方可先通过协商解决争议，如协商不成，可向专业调解机构申请调解。10.3争议的仲裁程序：如调解不成，双方可按照原施工合同约定的仲裁条款，向约定的仲裁机构申请仲裁。10.4争议的法律诉讼：如仲裁不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、合同的解除11.1合同解除的条件：包括但不限于双方协商一致、合同履行完毕等。11.2合同解除的程序：双方应签订解除合同的协议，明确解除合同的原因、时间及相关责任。11.3合同解除的赔偿：根据解除合同的原因和责任，双方互相承担相应的赔偿责任。十二、合同的终止12.1合同终止的条件：包括但不限于合同履行完毕、合同解除等。12.2合同终止的程序：双方应按照原施工合同约定的终止条款，进行合同终止的结算。12.3合同终止的结算：双方按照原施工合同约定的结算方式，进行合同终止的价款结算。十三、合同的附件13.1附件清单：本补充协议附件清单详见附件一。13.2附件的效力：附件与本补充协议具有同等法律效力。13.3附件的修改和补充：附件的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式进行。十四、其他条款14.1保密条款：双方应对合同履行过程中的商业秘密和敏感信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。14.2知识产权保护：双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标、著作权等。14.3法律法规遵守：双方应遵守中华人民共和国相关法律法规，履行合同义务。14.4合同的修订和补充：本补充协议的修订和补充应经双方协商一致，并以书面形式进行。（合同方签字）（日期）多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更权：甲方有权根据项目需求和实际情况，对施工内容、工程量、工期等进行变更。甲方应在变更前与乙方进行沟通，并达成一致意见。变更的具体内容和影响，应以书面形式进行记录和确认。1.2甲方指令权：甲方有权对乙方施工过程中的相关事项进行指令，包括但不限于施工方法、材料选择、人员配置等。乙方应按照甲方的指令进行执行，如乙方对指令有异议，应及时与甲方进行沟通和协商。1.3甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，以确保工程质量和进度符合合同约定。甲方应委派专业人员进行监督，乙方应配合甲方进行监督工作。1.4甲方终止权：甲方有权在合同履行过程中，根据实际情况终止合同的履行。甲方终止合同的，应提前书面通知乙方，并说明终止原因。合同终止后，甲方应按照约定支付乙方已完成工作的价款。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方建议权：乙方有权根据专业知识和施工经验，对施工内容、工程量、工期等进行建议。乙方应向甲方提出建议，并说明建议的理由和依据。甲方应对乙方的建议进行考虑和决策。2.2乙方执行权：乙方有权按照合同约定和甲方的指令，组织施工人员进行施工。乙方应保证施工队伍的素质和专业能力，确保工程质量符合相关技术标准和要求。2.3乙方报告权：乙方有权向甲方定期或不定期报告施工进展、工程质量等情况。乙方应按照甲方的要求，提供施工进度报告、质量报告等相关资料。2.4乙方索赔权：如乙方因甲方原因遭受损失或额外费用，乙方有权向甲方提出索赔。乙方应在损失或费用发生后的合理时间内，向甲方提出索赔通知，并说明索赔的原因和金额。三、第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责：第三方中介在合同履行过程中，应公正、中立地调解和处理甲乙双方的争议和问题。第三方中介应按照合同约定和相关法律法规，履行中介职责，维护双方的合法权益。3.2第三方中介的选定：甲方和乙方应共同选定第三方中介，并签订中介服务协议。第三方中介的选择应具备专业性、权威性和中立性。双方应在选定第三方中介后，将其名称和联系方式告知对方。3.3第三方中介的调解程序：当甲乙双方发生争议时，双方应尝试通过协商解决。如协商不成，任何一方均可向第三方中介提出调解申请。第三方中介应在收到调解申请后，组织调解程序，并公正、中立地处理争议。3.4第三方中介的裁决效力：第三方中介的调解结果经甲乙双方确认后，具有法律效力，双方应按照调解结果履行合同义务。如任何一方对调解结果有异议，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量增减清单2.附件二：价款调整明细3.附件三：工期调整计划4.附件四：设计变更通知5.附件五：材料价格变化证明6.附件六：政策调整相关文件7.附件七：施工方法和技术标准8.附件八：安全生产管理措施9.附件九：合同履行过程中的沟通记录10.附件十：违约行为认定记录11.附件十一：争议调解协议12.附件十二：中介服务协议13.附件十三：第三方中介调解结果二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成工程量增减部分的施工。2.施工方工程质量不符合相关技术标准和要求。3.施工方违反安全生产管理规定，导致安全事故的发生。4.发包方未按照约定支付工程量增减部分的价款。5.发包方未提供施工所需的现场条件和相关资料。6.发包方未按时审批施工过程中的变更事项。7.双方未按照约定履行合同义务，导致合同无法正常履行。三、法律名词及解释：1.工程量增减：指在合同实施过程中，由于设计变更、现场条件变化等原因，导致原合同工程量的增加或减少。2.价款调整：指由于工程量增减、材料价格变化等原因，导致合同价款的相应调整。3.工期调整：指由于工程量增减、设计变更等原因，导致合同工期的相应调整。4.违约行为：指合同当事人未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。5.违约责任：指违约方因违约行为而应当承担的民事责任。6.争议解决：指合同当事人之间因履行合同发生的纠纷的解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程量增减导致价款支付纠纷。解决办法：双方按照合同约定的单价和计算方法，核实工程量增减部分的价款，并通过协商解决支付纠纷。2.问题：工期调整导致合同履行延误。解决办法：双方根据实际情况，协商确定工期调整计划，并采取相应措施减轻延误影响。3.问题：设计变更引起工程量增减。解决办法：双方根据设计变更通知，及时调整工程量增减部分，并按照本补充协议约定的计算方法，进行价款和工期的调整。4.问题：材料价格变化影响合同价款。解决办法：双方根据材料价格变化证明，按照合同约定的计算方法，进行价款的调整。五、所有应用场景：1.场