电力劳务分包工程合同范本(2024版)

编号：__________电力劳务分包工程合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

电力劳务分包工程合同范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同签订依据1.2合同主体资格1.3合同文件组成1.4合同生效条件第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：劳务分包范围3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程质量标准3.4分包工程工期第四章：劳务分包价格及支付4.1劳务分包价格4.2价格调整条件4.3支付方式4.4支付时间第五章：劳务分包方的义务5.1施工准备5.2施工组织与管理5.3施工安全与环保5.4工程资料管理第六章：发包方的义务6.1工程设计及变更6.2施工现场管理6.3工程款支付及结算6.4工程验收与保修第七章：违约责任7.1劳务分包方的违约责任7.2发包方的违约责任7.3违约赔偿方式第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼管辖法院第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同终止条件9.4变更、解除与终止的程序第十章：合同的转让10.1合同转让条件10.2转让程序10.3转让后果第十一章：合同的附则11.1合同生效时间11.2合同有效期11.3合同终止后的义务11.4合同的保管第十二章：附件12.1合同附件目录12.2附件内容第十三章：其他约定13.1双方的其他约定13.2附件约定的补充内容第十四章：合同14.1合同内容14.2合同签字盖章页合同编号：2024EL001第一章：总则1.1合同签订依据：本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，由双方协商一致签订。1.2合同主体资格：分包方为具有相应资质的电力劳务分包企业，发包方为工程项目的业主或其合法授权的代表。1.3合同文件组成：本合同由合同、附件及双方签订的补充协议组成，附件包括但不限于工程图纸、技术规范、工程量清单等。1.4合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，同时需经双方约定的审批机构审批通过。第二章：工程概况2.1工程名称：X电力工程2.2工程地点：X地区2.3工程规模：XMW2.4工程内容：包括但不限于电力工程的土建、安装、调试等施工内容。第三章：劳务分包范围3.1分包工程范围：根据工程需求，分包方负责实施合同约定的电力劳务分包工程。3.2分包工程量：具体工程量根据工程图纸及技术规范书确定。3.3分包工程质量标准：分包工程应满足国家及行业相关质量标准，具体以附件中质量标准为准。3.4分包工程工期：分包工程应按照发包方提供的工程时间表完成，具体工期以附件中工期计划为准。第四章：劳务分包价格及支付4.1劳务分包价格：分包价格根据工程量、工程难度、市场行情等因素，由双方协商确定。4.2价格调整条件：价格调整的条件和方式由双方在附件中约定。4.3支付方式：发包方按照工程进度和质量情况，分阶段支付分包价款。4.4支付时间：支付时间及支付比例由双方在附件中约定。第五章：劳务分包方的义务5.1施工准备：分包方应按照发包方的要求，完成施工前的准备工作。5.2施工组织与管理：分包方应按照施工组织设计进行施工，确保工程顺利进行。5.3施工安全与环保：分包方应严格按照国家及行业安全、环保标准进行施工，确保施工现场安全、环保。5.4工程资料管理：分包方应建立健全工程资料管理制度，保证工程资料的完整性、真实性和可追溯性。第六章：发包方的义务6.1工程设计及变更：发包方应按照合同约定提供完整的工程设计文件，并对必要的变更及时通知分包方。6.2施工现场管理：发包方应对施工现场进行有效管理，确保施工条件满足工程需要。6.3工程款支付及结算：发包方应按照合同约定及时支付工程款，工程完成后进行结算。6.4工程验收与保修：发包方应对工程质量进行验收，并在保修期内对工程质量问题负责。第七章：违约责任7.1劳务分包方的违约责任：分包方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定，应承担违约责任。7.2发包方的违约责任：发包方未按合同约定支付工程款或提供施工条件，应承担违约责任。7.3违约赔偿方式：违约方应按照合同约定承担相应的赔偿责任，赔偿金额由双方协商确定。第八章：争议解决8.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解或仲裁解决。8.2争议解决机构：如选择仲裁，仲裁机构为X仲裁委员会。8.3诉讼管辖法院：如选择诉讼，诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式确认。9.2合同解除条件：合同履行过程中，如一方违约严重，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。9.3合同终止条件：合同约定的工程完成后，合同即终止。9.4变更、解除与终止的程序：变更、解除与终止合同应遵循相关法律法规，并办理相应手续。第十章：合同的转让10.1合同转让条件：未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。10.2转让程序：如需转让合同权利义务，应先征得对方同意，并签订书面转让协议。10.3转让后果：转让行为生效后，转让方不再承担合同义务，受让方取代转让方的地位。第十一章：合同的附则11.1合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同有效期：本合同有效期至工程验收合格，并完成工程款项结算之日止。11.3合同终止后的义务：合同终止后，双方应按照合同约定履行后续义务，包括但不限于工程保修、资料交接等。11.4合同的保管：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第十二章：附件12.1合同附件目录：附件包括但不限于工程图纸、技术规范、工程量清单、工程进度计划等。12.2附件内容：附件内容详见附件目录中所列。第十三章：其他约定13.1双方的其他约定：双方在合同履行过程中，如有其他约定，应以书面形式补充。13.2附件约定的补充内容：附件中如有补充约定，应以书面形式签订。第十四章：合同14.1合同内容：本合同内容包括合同条款、双方的权利义务、违约责任等。14.2合同签字盖章页：甲方（发包方）：________________乙方（分包方）：________________签订日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查，乙方应积极配合。1.2甲方有权根据工程需要对施工计划进行调整，乙方应按调整后的计划执行。1.3甲方有权对乙方提出的合理建议和意见进行审查，并在必要时进行调整。1.4甲方有权对乙方不符合合同约定的行为进行纠正，并要求乙方及时整改。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方应按照合同约定和甲方的要求，组织和管理施工队伍，确保工程顺利进行。2.2乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量、安全。2.3乙方应定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况，并及时解决甲方提出的问题。2.4乙方应负责对施工过程中的变更和增减工程进行评估和报价，并报甲方审批。附加条款三：第三方中介参与时的特殊条款3.1第三方中介应按照合同约定，协助甲方和乙方完成合同的履行。3.2第三方中介应负责对工程质量、进度、安全等方面进行监督和检查，并向甲方和乙方报告。3.3第三方中介应协调甲方和乙方之间的沟通和协商，促进合同的顺利履行。3.4第三方中介应按照合同约定收取中介费用，并按照约定方式进行支付。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术规范3.工程量清单4.工程进度计划5.施工组织设计6.工程质量标准7.安全环保措施8.施工现场管理规范9.工程变更记录10.工程结算依据11.保修条款12.附件约定的补充协议二、违约行为及认定：1.劳务分包方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定的，视为违约。2.发包方未按合同约定支付工程款或提供施工条件的，视为违约。3.双方未按合同约定履行义务的，视为违约。4.违约行为的认定依据合同条款、附件及相关法律法规。三、法律名词及解释：1.劳务分包工程：指由劳务分包方承担的施工过程中的劳动力作业。2.发包方：指委托劳务分包方进行工程施工的当事人。3.分包方：指承担劳务分包工程的当事人。4.违约：指当事人未能履行合同约定的义务。5.合同解除：指合同双方同意提前终止合同关系的行为。6.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整施工计划，必要时追加合同价款。