![电焊工程总包协议范本_第1页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/3E/22/wKhkGWaDfA6AYYVLAAGPRx7G1QQ690.jpg)
![电焊工程总包协议范本_第2页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/3E/22/wKhkGWaDfA6AYYVLAAGPRx7G1QQ6902.jpg)
![电焊工程总包协议范本_第3页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/3E/22/wKhkGWaDfA6AYYVLAAGPRx7G1QQ6903.jpg)
![电焊工程总包协议范本_第4页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/3E/22/wKhkGWaDfA6AYYVLAAGPRx7G1QQ6904.jpg)
![电焊工程总包协议范本_第5页](http://file4.renrendoc.com/view12/M02/3E/22/wKhkGWaDfA6AYYVLAAGPRx7G1QQ6905.jpg)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
电焊工程总包协议范本合同编号:__________鉴于甲方需要进行电焊工程,乙方具有完成该工程的资质和能力,经双方友好协商,就电焊工程的总包事项达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程内容:包括但不限于__________(具体工程内容详细描述)。1.4工程质量标准:符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。1.5工程期限:自双方签订合同之日起至__________日止。二、权利义务2.1甲方义务:(1)按照约定的时间和要求提供乙方施工所需的现场、设备、材料等。(2)向乙方支付工程款,具体支付方式见本协议第五条。(3)协调乙方与现场其他施工方之间的关系,确保工程顺利进行。2.2乙方义务:(1)按照约定的时间和质量标准完成工程。(2)服从甲方的管理,遵守施工现场的规章制度。(3)负责工程的安全,确保施工过程中不发生安全事故。(4)负责施工人员的工资、福利、保险等事项。三、工程价款3.1本工程总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。3.2甲方支付乙方工程款的方式如下:(1)双方签订合同后,甲方支付乙方工程款的__________%作为预付款。(2)工程完工后,经甲方验收合格,甲方支付乙方剩余的工程款。四、工程验收4.1工程验收标准:按照本协议第一条第3项约定的质量标准进行验收。4.2验收程序:(1)工程完工后,乙方向甲方提交验收申请。(2)甲方在收到验收申请后__________日内组织人员进行验收。(3)验收合格的,甲方应当在验收合格之日起__________日内支付剩余工程款。五、违约责任5.1甲方逾期支付工程款的,应当按照同期银行贷款利率支付乙方逾期利息。5.2乙方未按照约定的时间和质量标准完成工程的,甲方有权要求乙方限期整改,逾期未整改的,甲方有权解除本协议,并要求乙方赔偿因此造成的损失。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________签订日期:__________一、附件列表:1.工程设计图纸和技术要求2.施工方案和安全措施3.工程量清单和材料明细表4.乙方资质证明文件5.工程验收标准和方法6.支付凭证和收款确认书7.事故处理和索赔文件二、违约行为及认定:1.甲方逾期支付工程款:未按照约定的时间和金额支付工程款。2.乙方未按照约定的时间和质量标准完成工程:未按照合同约定的时间完成工程或工程质量不符合约定。3.乙方未服从甲方管理:乙方不遵守施工现场的规章制度,不服从甲方的管理。4.乙方工程安全事故:在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失。三、法律名词及解释:1.甲方:指承担工程发包义务的一方。2.乙方:指承担工程承包义务的一方。3.工程验收:指工程完成后,甲方对工程的质量、数量、工期等进行检查、测试和评估的过程。4.违约行为:指未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。5.工程价款:指完成工程后,乙方应得的报酬。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:乙方应采取措施加快进度,并向甲方支付逾期利息。2.工程质量问题:乙方应按甲方要求整改,直至符合质量标准。3.安全事故:乙方应立即报告甲方,并采取措施防止事故扩大,按合同约定承担责任。4.付款争议:双方可协商解决,协商不成的可向法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.适用于各类建筑、安装、维修等电焊工程的总包合作。2.适用于乙方具有电焊工程资质和能力,甲方需要
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 专题20 简单实验方案的设计与评价【考点精讲】-【中考高分导航】中考化学考点总复习(解析版)
- 交通标志牌施工合同纠纷仲裁裁决
- 房屋委托授权书模板
- 法人投标授权委托书
- 小学2024年度劳动教育开展情况
- 高一数学同步课时作业(人教A版2019必修第二册)8.5.3第一课时 平面与平面平行的判定同步课时作业(原卷版+解析)
- 国有土地房屋转让合同(2024版)
- 2024开荒保洁服务合同书
- 《道路车辆 车辆和外部设备之间排放相关诊断的通信 第2部分:术语、定义、缩写和缩略语的指南GBT 42193.2-2022》详细解读
- 二年级下册英语教案-Unit 2 Weather Lesson 2 (2)∣人教新起点
- 暑期儿童水上冲关活动策划
- 中枢神经系统疾病的诊断与治疗
- 生物制药行业2024年公司转型趋势分析
- 辽宁省2021年普通高中学业水平合格性考试模拟地理试卷(一)
- 安全生产管理在企业融资与投融资决策中的应用研究
- 老年科护理进修汇报课件
- 健康评估体格检查神经系统检查
- GB/T 43526-2023用户侧电化学储能系统接入配电网技术规定
- 文言文阅读45篇及答案五年级
- 互联网保险业务模式创新研究
- 北京市牛栏山一中2024届高二生物第二学期期末监测模拟试题含解析
评论
0/150
提交评论