工程建设的合同补充

工程建设的合同补充合同编号：________________年______月______日地址：____________________法定代表人：________________联系电话：_________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：_________________鉴于：一、工程范围与内容1.1本补充协议范围内的工程包括但不限于：____________________________（具体工程内容）。1.2乙方应按照甲方的要求，完成本项目所需的工程设计、设备采购、施工、安装、调试、培训及验收等全部工作。1.3乙方应保证所提供的工程设备、材料及施工质量符合国家及行业相关标准、规范要求。二、工程进度与工期2.1乙方应按照双方签订的《建设工程施工合同》约定的工期要求，确保本项目按期完成。2.2乙方应制定详细的工程进度计划，并报甲方备案。甲方有权对乙方的工程进度进行监督和检查。2.3如乙方因自身原因导致工程进度延误，应按照《建设工程施工合同》的约定承担相应的违约责任。三、质量与验收3.1乙方应保证所提供的工程设备、材料及施工质量符合国家及行业相关标准、规范要求。3.2乙方应对本项目所涉及的工程质量全面负责，并接受甲方的监督和检查。3.3工程验收合格标准：____________________________________________（具体合格标准）。3.4乙方应按照甲方要求，配合甲方进行工程验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收合格标准。四、工程款项与支付4.1乙方向甲方提交的工程款项支付申请应附有详细的工程进度报告、工程量清单及相关证明材料。4.2甲方应在收到乙方提交的工程款项支付申请后______个工作日内进行审核，并向乙方支付相应的工程款项。4.3乙方应按照双方签订的《建设工程施工合同》约定的付款方式、付款周期和付款比例，向甲方开具合法、有效的发票。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成工程进度，应按照《建设工程施工合同》的约定承担相应的违约责任。5.2乙方所提供的工程设备、材料及施工质量不符合国家及行业相关标准、规范要求的，乙方应承担相应的修复、更换、赔偿责任。5.3甲方未按照约定支付工程款项的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式如下：____________________________________________。六、争议解决6.1双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本补充协议与双方签订的《建设工程施工合同》具有同等法律效力，如有冲突，以本补充协议为准。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________签订日期：________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.设备采购清单3.施工方案与施工组织设计4.工程量清单5.工程进度报告6.工程验收报告7.发票8.法院判决书或调解书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程进度，属于违约行为。2.乙方所提供的工程设备、材料及施工质量不符合国家及行业相关标准、规范要求，属于违约行为。3.甲方未按照约定支付工程款项，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的权利义务主体之一，负责委托乙方进行工程建设。2.乙方：指合同中约定的权利义务主体之一，负责承担工程建设的相关事宜。3.工程进度：指工程项目按照预定计划完成的程度。4.工期：指工程项目从开工到竣工验收所规定的时间。5.质量：指工程项目所达到的技术标准、安全标准、环保标准等要求。6.验收：指工程项目完成后，由相关方进行的检查、评估，以确定工程是否达到预定要求的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加大人力、物力投入，采取措施加快工程进度；甲方应合理调整工程进度计划，给予乙方必要的支持。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至达到验收合格标准；甲方应加强对工程质量的监督和检查。3.工程款项支付延迟：甲方应按时支付工程款项；乙方应提供合法、有效的发票，配合甲方进行财务核算。4.争议解决：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方委托乙方进行工程建设的情况。2.适用于乙方承担工程设计、设备采购、施工、安装、调试、培训及验收等全部工作的情况。3.