倒板建筑施工合同范例

倒板建筑施工合同范例合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于拆除现有建筑物、新建倒板结构、水电安装、室内外装修等。第二条合同价格与支付2.1本工程合同总价为人民币__________元（大写：__________________________元整），包括但不限于施工费、材料费、人工费、税费等。2.2甲方分期向乙方支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。2.3甲方支付的价款均通过银行转账方式支付，乙方提供等额的正规发票。第三条施工期限3.1本工程计划施工期限为__________个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方如因特殊情况无法按期完成工程，应提前向甲方说明原因，并协商延期。甲方同意延期的情况下，工期相应顺延；甲方不同意延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2乙方在施工过程中应妥善保管甲方提供的材料、设备，如有损坏、丢失，乙方应承担赔偿责任。4.3工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料、质保书、使用说明书等。第五条违约责任5.1乙方如未能按约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。5.2甲方如未能按约定时间支付价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应支付价款的0.5%×逾期天数。5.3双方如违反合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保金支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日合同编号：__________鉴于甲方为房屋所有权人，委托乙方进行倒板建筑施工，经双方友好协商，本着平等、自愿、诚实、信任的原则，订立本合同，共同遵照执行。第一条工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________第二条乙方责任2.1乙方应按照甲方的要求，保质、保量、按时完成倒板建筑施工任务。2.2乙方应严格按照国家相关法律法规、建筑规范和设计图纸进行施工。2.3乙方应确保施工过程中的人身安全和财产安全。2.4乙方应在施工过程中，做好环境保护和文明施工。2.5乙方应承担施工期间的所有税费和其他相关费用。第三条甲方责任3.1甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款。3.2甲方应协助乙方办理施工所需的各项手续。3.3甲方应提供施工场地，并确保施工场地符合施工要求。3.4甲方应在合同约定的时间内，提供乙方所需的施工材料。3.5甲方应承担因自身原因导致工程延期或停工的责任。第四条工程进度与验收4.1乙方应按照合同约定的工期，完成施工任务。4.2乙方应在工程竣工后，向甲方提交工程验收申请。4.3甲方应在收到验收申请后，及时组织验收。4.4验收合格的工程，甲方应按照合同约定支付工程款。4.5验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求，及时进行整改。第五条合同价款与支付5.1本合同总价款为：__________元（大写：__________元整）。（1）工程开工后，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起，一年内无质量问题，予以支付。5.3支付方式：__________。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。6.2甲方未按照合同约定支付工程款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的1%。6.3因甲方原因导致工程延期或停工的，乙方有权要求甲方支付延期费用，延期费用为合同总价款的1%。6.4因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应承担返工、整改等费用，并支付甲方违约金，违约金为合同总价款的10%。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________日期：__________一、附件列表：1.甲方房产所有权证明2.乙方施工单位资质证明3.工程设计图纸4.施工方案及施工进度计划5.材料采购清单及品牌规格6.工程质量验收标准7.工程保修条款8.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，超出合同约定的工期。2.乙方施工质量不符合国家标准、行业规范或甲方要求。3.乙方损坏或丢失甲方提供的材料、设备。4.甲方未按约定时间支付价款，逾期支付。5.甲方未按约定提供施工所需条件或干涉乙方正常施工。6.双方违反合同约定的其他条款。三、法律名词及解释：1.甲方：指房屋所有权人，承担合同约定的权利和义务。2.乙方：指具有相关资质的施工单位，承担合同约定的权利和义务。3.工程：指位于特定地址的房产翻新、改造项目。4.倒板建筑：指在原有建筑物基础上进行拆除并新建板式结构。5.施工费：指乙方承担施工所需的人工、材料、设备等费用。6.质保金：指工程验收合格后，甲方按合同约定保留的一部分价款，用于保证工程后续维修、保养。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，说明原因，协商延期。如甲方不同意延期，乙方应承担违约责任。2.施工质量问题：乙方应按国家标准、行业规范施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应及时整改，并承担相应责任。3.材料设备损坏或丢失：乙方应妥善保管甲方提供的材料、设备。如发生损坏或丢失，乙方应承担赔偿责任。4.价款支付问题：甲方应按约定时间支付价款。如甲方逾期支付，应承担违约责任。5.合同争议：双方应通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于房屋所有权人委托具有资质的施工单位进行倒板建筑施工的场景。2.适用于需要对现有建筑物进行翻新、改造的项目。3.适用于甲方对工程质量、进度有明确要求，乙方具备相应施工能力的情况。4.适用于双方希望通过合同约定权利和义务，确保工程顺利进行并达到预期效果的场景。一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.工程预算表4.施工合同履行时间表5.工程质量标准6.材料采购合同7.施工人员名单8.安全生产责任书9.环境保护措施方案10.付款凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成施工任务的，属于违约行为。2.甲方未按照合同约定支付工程款的，属于违约行为。3.甲方未按照合同约定提供施工场地或施工材料，导致工程延期或停工的，属于违约行为。4.乙方施工质量不合格，属于违约行为。5.双方未按照合同约定履行义务，导致工程无法按期完成的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指房屋所有权人，委托乙方进行倒板建筑施工的一方。2.乙方：指承担倒板建筑施工任务的一方。3.倒板建筑施工：指将建筑物的一部分或全部进行拆卸、移除，然后再重新建造的施工方式。4.工程验收：指工程竣工后，由甲方组织专业人员进行检查、评定，确认工程质量是否符合合同约定及国家相关法律法规要求的程序。5.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照合同约定向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法为双方协商调整施工计划，合理分配施工任务，确保工程按时完成。2.施工质量问题：解决办法为乙方按照甲方的要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。3.工程款支付纠纷：解决办法为双方按照合同约定的付款节点和付款方式，按时支付工程款。4.施工过程中出现安全事故：解决办法为乙方立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时报告甲方。5.施工场地或材料供应不足：解决办法为甲