苗圃施工合同签订判决上诉

苗圃施工合同签订判决上诉合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方为苗圃的所有人，乙方为具备相关资质的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方苗圃的施工建设事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程质量标准：____________________二、合同金额2.1双方确认，本合同的合同金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工费、材料费、设备费、管理费、利润等所有费用。三、合同工期3.1双方确认，本合同的工期为____个月，自甲方提供施工场地之日起算。3.2乙方应按合同约定的工期完成全部施工内容，如有延期，乙方应按甲方要求支付违约金。四、施工要求4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及相关技术要求进行施工。4.2乙方应保证施工过程中的人员安全、工程质量及环保要求。4.3乙方应严格按照国家及地方的相关法律法规进行施工。五、材料供应5.1甲方负责提供合同约定的施工材料，并保证材料质量符合国家及地方的相关规定。5.2乙方负责对甲方提供的材料进行验收，并对材料的合理使用负责。六、付款及结算6.1本合同的付款方式分为三次，具体付款比例及付款时间如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同金额的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同金额的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同金额的40%。6.2乙方应提供等额的发票，甲方按实际付款金额进行抵扣。七、违约责任7.1乙方未按合同约定完成施工的，应按甲方要求支付违约金，违约金为本合同金额的1%。7.2甲方未按合同约定支付工程款的，应按乙方要求支付违约金，违约金为本合同金额的1%。八、争议解决8.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.苗圃施工图纸2.施工方案及相关技术要求3.材料供应清单4.工程验收标准5.付款申请表6.违约金计算公式7.施工人员安全培训资料8.环保措施及验收资料9.工程进度报告10.工程变更申请表二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成施工，包括但不限于延期、质量不达标等。2.甲方未按合同约定支付工程款。3.甲方未按合同约定提供施工材料或材料质量不符合规定。4.乙方未按合同约定进行施工，包括但不限于使用不合格材料、未采取安全措施等。三、法律名词及解释：1.苗圃施工合同：指甲方委托乙方进行苗圃建设的合同。2.合同金额：指双方约定的工程总价款。3.工期：指双方约定的工程完成时间。4.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应支付给对方的经济赔偿。5.工程验收：指对完成的工程进行检查，以确保工程质量符合约定标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按合同约定向乙方支付违约金，并要求乙方采取措施加快进度。2.材料质量问题：解决办法：要求甲方更换或修复不合格材料，必要时终止合同。3.付款纠纷：解决办法：双方按照合同约定的付款比例和时间进行支付，如有争议可通过协商解决。4.施工安全事故：解决办法：立即停止