苗圃施工合同签订判决再审判决

苗圃施工合同签订判决再审判决合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其苗圃施工项目委托给乙方施工的事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：苗圃施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于苗木种植、修剪、浇水、施肥、病虫害防治、绿化景观设计等。二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2甲方支付乙方工程进度款的比例为：________%。2.3乙方完成工程后，甲方应按照合同约定的金额、时间和方式支付乙方工程款。三、合同工期3.1合同工期自双方签订合同之日起计算，至工程验收合格之日止。3.2乙方应按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的相关费用。四、甲乙双方的权利和义务4.1甲方的权利和义务：（1）提供施工场地，确保乙方顺利施工；（2）按照约定的时间和方式支付工程款；（3）对乙方施工过程中的违法行为有权予以制止并要求改正；（4）有权要求乙方按照约定质量完成工程。4.2乙方的权利和义务：（1）按照约定的工期、质量、安全标准完成工程；（2）遵守施工现场的规章制度，服从甲方管理；（3）承担施工过程中发生的安全事故及相应赔偿责任；（4）不得转让或者分包本合同项下的工程。五、违约责任5.1甲方违约：（1）甲方未按照约定支付工程款的，应当按照迟延支付金额的__%向乙方支付违约金；（2）甲方未按照约定提供施工场地的，乙方有权要求甲方承担因此产生的相关费用；（3）甲方未履行其他约定的义务的，乙方有权要求甲方承担违约责任。5.2乙方违约：（1）乙方未按照约定工期完成工程的，应当按照迟延完成部分工程金额的__%向甲方支付违约金；（2）乙方未按照约定质量完成工程的，甲方有权要求乙方返工、修复或者赔偿；（3）乙方未遵守施工现场的规章制度的，甲方有权要求乙方改正，并有权解除本合同；（4）乙方转让或者分包本合同项下的工程的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止；7.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年____月____日一、附件列表：1.苗圃施工项目设计图纸2.苗圃施工项目技术要求3.苗圃施工项目施工方案4.苗圃施工项目工程量清单5.苗圃施工项目质量标准6.苗圃施工项目安全措施7.甲方支付乙方工程进度款的证明文件8.乙方完成工程验收合格的证明文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按照约定支付工程款、未按照约定提供施工场地、未履行其他约定的义务。违约认定：迟延支付金额的违约金、承担因此产生的相关费用、承担违约责任。2.乙方违约行为及认定：未按照约定工期完成工程、未按照约定质量完成工程、未遵守施工现场的规章制度、转让或者分包本合同项下的工程。违约认定：迟延完成部分工程金额的违约金、返工、修复或者赔偿、解除本合同、承担违约责任。三、法律名词及解释：1.合同法：《中华人民共和国合同法》2.建筑法：《中华人民共和国建筑法》3.苗圃施工项目：指甲方委托乙方进行的苗木种植、修剪、浇水、施肥、病虫害防治、绿化景观设计等工程。4.合同工期：自双方签订合同之日起计算，至工程验收合格之日止。5.违约金：迟延支付金额的__%或者迟延完成部分工程金额的__%。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按照约定支付工程款：乙方可以要求甲方支付违约金，并按照约定时间支付工程款。2.甲方未按照约定提供施工场地：乙方可以要求甲方承担因此产生的相关费用，并确保施工场地顺利提供。3.乙方未按照约定工期完成工程：乙方可以要求乙方支付违约金，并要求乙方按照约定工期完成工程。4.乙方未按照约定质量完成工程：甲方可以要求乙方返工、修复或者赔偿，并确保工程质量达到约定标准。5.乙方未遵守施工现场的规章制度：甲方可以要求乙方改正，并有权解除本合同。6.乙方转让或者分包本合同项下的工程：甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。五、所有应用场景：1.甲方为苗圃施工项目的所有者，需要将工程委托给乙方进行施工。2.乙方具备苗圃施工的资质和能力，愿意接受甲方的委托进行