2024露天煤矿爆破施工合同书范本

编号：__________2024露天煤矿爆破施工合同书范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024露天煤矿爆破施工合同书范本合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2术语定义第二章：合同标的2.1工程概况2.2施工内容2.3工程量及进度第三章：合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付进度第四章：合同履行4.1施工准备4.2施工期限4.3施工质量标准4.4安全生产第五章：技术要求与规范5.1技术标准5.2施工图纸5.3技术交底第六章：合同的变更与解除6.1合同变更6.2合同解除第七章：违约责任7.1违约行为7.2违约责任第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁或诉讼第九章：合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件第十章：合同的附件10.1附件清单10.2附件内容第十一章：其他约定11.1保密条款11.2知识产权保护11.3法律法规遵循第十二章：合同的修改与补充12.1修改条件12.2补充内容第十三章：合同解除和终止后的处理13.1合同解除后的处理13.2合同终止后的处理第十四章：附则14.1合同的解释权14.2合同的适用法律14.3合同的签订日期与有效期合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体甲方：_________（露天煤矿所有权人或经营管理单位）乙方：_________（爆破施工单位）1.2术语定义爆破施工：指为实现煤矿开采目标，采用爆破技术对煤矿进行炸毁、破碎等作业过程。第二章：合同标的2.1工程概况工程地点：_________工程规模：_________工程目标：_________2.2施工内容（1）爆破设计及施工方案的编制；（2）爆破器材的采购、储存、运输和管理；（3）爆破作业的实施；（4）爆破后的清理及恢复工作。2.3工程量及进度工程总量：_________工程进度安排：_________第三章：合同价格与支付3.1合同价格合同总价：_________支付方式：_________3.2支付进度支付进度安排：_________3.3支付条件支付条件：_________第四章：合同履行4.1施工准备乙方应按照合同约定，进行施工前的准备工作，包括：（1）爆破器材的检查和验收；（2）施工方案的审查和批准；（3）施工安全措施的制定和实施。4.2施工期限施工期限：_________4.3施工质量标准施工质量标准：_________4.4安全生产乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工过程中的安全生产。第五章：技术要求与规范5.1技术标准（1）国家相关法律法规和行业标准；（2）甲方提供的技术要求和规范；（3）乙方编制的施工方案和设计图纸。5.2施工图纸乙方应根据甲方的要求，提供详细的施工图纸。5.3技术交底乙方应在与甲方进行技术交底，明确施工要求和技术指标。第六章：合同的变更与解除6.1合同变更合同变更的条件和程序：_________6.2合同解除合同解除的条件和程序：_________第八章：争议解决8.1争议解决方式（1）提交_________仲裁委员会仲裁；（2）向_________人民法院提起诉讼。8.2仲裁或诉讼仲裁或诉讼的地点：_________仲裁或诉讼的适用法律：_________第九章：合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同终止条件合同终止的条件：_________9.3合同解除条件合同解除的条件：_________第十章：合同的附件10.1附件清单附件清单：_________10.2附件内容附件内容：_________第十一章：其他约定11.1保密条款双方应对合同执行过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。11.2知识产权保护双方应尊重并保护对方在合同执行过程中产生的知识产权。11.3法律法规遵循双方应遵守国家相关法律法规，合法合规地进行合同的履行。第十二章：合同的修改与补充12.1修改条件合同修改的条件：_________12.2补充内容合同补充内容：_________第十三章：合同解除和终止后的处理13.1合同解除后的处理合同解除后的处理事项：_________13.2合同终止后的处理合同终止后的处理事项：_________第十四章：附则14.1合同的解释权本合同的解释权归：_________14.2合同的适用法律本合同适用法律：_________14.3合同的签订日期与有效期合同签订日期：_________合同有效期：_________甲方（_________）：乙方（_________）：签订地点：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指令变更甲方有权根据工程实际情况，对乙方的施工方案和进度进行变更。乙方应按照甲方的变更指令，及时调整施工计划，确保工程顺利进行。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保乙方按照合同约定的技术标准和质量要求进行施工。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。1.3甲方紧急终止权在合同执行过程中，如发生不可抗力或其他紧急情况，甲方有权立即终止合同。乙方应按照甲方的要求，采取必要措施，防止损失扩大。1.4甲方索赔权如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方赔偿因此造成的损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保障乙方应对施工过程中的质量问题负责，确保工程质量符合合同约定的标准。如出现质量问题，乙方应立即采取措施予以修复，并承担修复费用。2.2乙方进度保障乙方应按照合同约定的工期完成施工。如乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方因此产生的损失。2.3乙方安全责任乙方应确保施工过程中的安全生产，严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。2.4乙方保密义务乙方应对甲方提供的商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应按照合同约定，协助甲方和乙方完成合同的履行。如第三方中介未履行协助义务，应承担相应的责任。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲方承担。如乙方原因导致第三方中介费用增加，乙方应承担额外费用。3.3第三方中介的独立性第三方中介应保持独立性，不受甲方和乙方的不当影响，确保合同的公平、公正履行。3.4第三方中介的违约责任如第三方中介违反合同约定，导致甲方或乙方损失，第三方中介应承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.爆破设计及施工方案2.爆破器材采购、储存、运输和管理的相关文件3.施工图纸和技术交底资料4.安全生产措施和应急预案5.合同变更和解除的申请表格6.质量检验报告和工程验收记录7.保密协议和知识产权保护文件8.法律法规和行业标准的相关条款9.事故调查报告和损失评估报告10.其他双方约定的附件材料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间和质量标准完成施工，视为违约。2.乙方未按照甲方要求，擅自变更施工内容或方案，视为违约。3.乙方未遵守国家安全生产法律法规，导致安全事故，视为违约。4.乙方未履行保密义务，泄露甲方商业秘密，视为违约。5.甲方未按时支付合同价款，视为违约。6.甲方未按照约定提供施工条件和技术支持，视为违约。7.第三方中介未履行协助义务，导致合同无法正常履行，视为违约。三、法律名词及解释：2.爆破施工：指为实现煤矿开采目标，采用爆破技术对煤矿进行炸毁、破碎等作业过程。3.合同履行：指合同双方按照约定履行合同义务的过程。4.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务。5.合同解除：指合同双方约定或依法解除合同关系的行为。6.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种解决方式。7.诉讼：指合同双方通过法院提起诉讼，请求法院判决争议解决的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：双方应及时沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。2.质量问题：立即停工，进行质量整改，直至符合合同要求。3.安全事故：立即启动应急预案，依法进行事故处理，承担相应责任。4.合同变更：双方协商一致后，签订书面变更协议，作为合同的补充。5.保密泄露：违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。6.支付问题：双方确认支付金额和时间，确保合同价款的按时支付。五