2024建设工程施工专业分包合同书

编号：__________2024建设工程施工专业分包合同书(甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程施工专业分包合同书(合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同当事人1.2专业分包工程1.3施工场地1.4合同文件第二章：合同价格2.1工程总价2.2计价方式2.3价格调整2.4支付方式第三章：工程范围及施工要求3.1工程范围3.2施工标准3.3施工图纸3.4施工进度第四章：质量控制4.1质量标准4.2质量检验4.3质量保证4.4质量争议的处理第五章：安全施工5.1安全生产责任5.2安全防护措施5.3安全事故的处理5.4安全生产培训第六章：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备的验收6.4材料和设备的保管和使用第七章：施工协调7.1沟通协调7.2变更管理7.3施工障碍的处理7.4工程验收第八章：工期延误8.1工期顺延的条件8.2工期延误的责任8.3工期延误的赔偿第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的变更和解除11.1合同变更11.2合同解除第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止12.2合同解除第十三章：合同的附则13.1合同的生效13.2合同的终止13.3合同的保管第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容合同编号：2024建设工程施工专业分包合同书第一章：合同主体及定义1.1合同当事人（1.1.1）发包人：__________（1.1.2）分包人：__________1.2专业分包工程（1.2.1）分包工程名称：__________（1.2.2）分包工程地点：__________（1.2.3）分包工程内容：__________1.3施工场地（1.3.1）施工场地范围：__________（1.3.2）施工场地条件：__________1.4合同文件（1.4.1）合同协议书（1.4.2）中标通知书（1.4.3）投标书及其附件（1.4.4）专用条款（1.4.5）通用条款（1.4.6）相关规范和标准第二章：合同价格2.1工程总价（2.1.1）工程总价：__________（2.1.2）币种：__________（2.1.3）支付方式：__________2.2计价方式（2.2.1）计价依据：__________（2.2.2）计价公式：__________2.3价格调整（2.3.1）价格调整条件：__________（2.3.2）价格调整方式：__________2.4支付方式（2.4.1）预付款：__________（2.4.2）进度付款：__________（2.4.3）竣工付款：__________（2.4.4）质量保证金：__________第三章：工程范围及施工要求3.1工程范围（3.1.1）工程主要包括：__________（3.1.2）工程次要包括：__________3.2施工标准（3.2.1）施工质量标准：__________（3.2.2）施工安全标准：__________（3.2.3）环境保护标准：__________3.3施工图纸（3.3.1）施工图纸提供：__________（3.3.2）施工图纸交付时间：__________3.4施工进度（3.4.1）施工计划：__________（3.4.2）施工进度要求：__________第四章：质量控制4.1质量标准（4.1.1）工程质量标准：__________（4.1.2）材料和设备质量标准：__________4.2质量检验（4.2.1）检验机构：__________（4.2.2）检验程序：__________4.3质量保证（4.3.1）质量保证措施：__________（4.3.2）质量问题处理：__________4.4质量争议的处理（4.4.1）争议解决方式：__________（4.4.2）争议解决时限：__________第五章：安全施工5.1安全生产责任（5.1.1）分包人安全生产责任：__________（5.1.2）发包人安全生产责任：__________5.2安全防护措施（5.2.1）安全防护措施内容：__________（5.2.2）安全防护措施实施要求：__________5.3安全事故的处理（5.3.1）安全事故报告：__________（5.3.2）安全事故处理程序：__________5.4安全生产培训（5.4.1）培训内容：__________（5.4.2）培训时间：__________第八章：工期延误8.1工期顺延的条件（8.1.1）不可抗力因素：__________（8.1.2）发包人原因导致工期延误：__________（8.1.3）分包人原因导致工期延误：__________8.2工期延误的责任（8.2.1）不可抗力因素导致的工期延误：__________（8.2.2）发包人原因导致的工期延误：__________（8.2.3）分包人原因导致的工期延误：__________8.3工期延误的赔偿（8.3.1）赔偿计算方式：__________（8.3.2）赔偿限额：__________第九章：违约责任9.1违约行为（9.1.1）发包人的违约行为：__________（9.1.2）分包人的违约行为：__________9.2违约责任（9.2.1）违约责任承担方式：__________（9.2.2）违约赔偿金额：__________第十章：争议解决10.1争议解决方式（10.1.1）协商解决：__________（10.1.2）调解解决：__________（10.1.3）仲裁解决：__________10.2仲裁（10.2.1）仲裁机构：__________（10.2.2）仲裁地点：__________10.3诉讼（10.3.1）诉讼地点：__________（10.3.2）诉讼法院：__________第十一章：合同的变更和解除11.1合同变更（11.1.1）合同变更条件：__________（11.1.2）合同变更程序：__________11.2合同解除（11.2.1）合同解除条件：__________（11.2.2）合同解除程序：__________第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止（12.1.1）合同终止条件：__________（12.1.2）合同终止程序：__________12.2合同解除（12.2.1）合同解除条件：__________（12.2.2）合同解除程序：__________第十三章：合同的附则13.1合同的生效（13.1.1）合同生效条件：__________（13.1.2）合同生效时间：__________13.2合同的终止（13.2.1）合同终止条件：__________（13.2.2）合同终止时间：__________13.3合同的保管（13.3.1）合同文本保管：__________（13.3.2）合同副本份数：__________第十四章：附件14.1附件列表（14.1.1）附件名称：__________（14.1.2）附件份数：__________14.2附件内容（14.2.1）附件一：__________（14.2.2）附件二：__________（14.2.3）附件三：__________合同双方签字：（签字栏）（日期栏）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指令甲方有权根据工程进展情况，对乙方的工作进行指令。乙方应无条件服从甲方的指令，但需保证不违反国家法律法规、行业标准及合同约定。1.2甲方监督甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、安全、进度等符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更甲方有权根据工程需要，对合同约定的工程内容、工程量、工程进度等进行变更。乙方应按照甲方的变更通知，及时调整施工计划，并报甲方批准。1.4甲方终止甲方有权在合同履行过程中，因不可抗力或其他特殊情况，终止合同的履行。甲方应向乙方支付合同总价款的50%作为违约金，并承担因终止合同而给乙方造成的损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自检乙方应按照合同约定的质量标准、安全标准等进行自检，确保工程质量、安全、进度等符合合同约定。2.2乙方报告乙方应定期向甲方报告工程进展、质量情况、安全情况等，并及时向甲方反馈存在的问题。2.3乙方整改乙方对甲方提出的质量、安全等问题，应立即进行整改，并承担整改费用。如乙方整改后仍不符合合同约定，甲方有权另行安排其他分包商进行整改，费用由乙方承担。2.4乙方违约乙方如发生违约行为，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并承担因违约而给甲方造成的损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应公正、公平地履行调解、仲裁等职责，维护合同双方的合法权益。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由合同双方按照约定的比例承担。如调解、仲裁结果一方不服，可以向人民法院提起诉讼。3.3第三方中介决定第三方中介做出的调解、仲裁决定，合同双方应无条件执行。如一方不服，可以向人民法院提起诉讼，但不得影响工程的正常进行。3.4第三方中介保密第三方中介应对调解、仲裁过程中获取的合同双方的商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.中标通知书2.投标书及其附件3.专用条款4.通用条款5.相关规范和标准6.施工图纸7.施工计划8.质量保证书9.安全防护措施方案10.材料和设备供应合同11.变更通知12.违约金计算公式13.调解协议书14.仲裁裁决书二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付预付款、进度款、竣工款未按约定提供施工场地、施工条件未按约定时间提供图纸、技术资料未按约定进行工程变更2.乙方违约行为未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未按约定进行安全防护未按约定使用材料和设备3.违约认定违约行为的事实依据违约行为的性质违约责任的承担方式违约赔偿的计算方法三、法律名词及解释：1.合同履行：合同各方按照约定履行各自的权利和义务2.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况4.工期延误：因违约行为导致工程完成时间延后5.质量保证金：为确保工程质量，合同一方按约定向另一方支付的保证金四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误原因：不可抗力、甲方原因、乙方原因解决办法：协商调整工期、甲方同意顺延、乙方加快进度2.工程质量问题