承包地毯合同范本

承包地毯合同范本合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（以下简称“承包方”）：地址：________________________联系方式：____________________乙方（以下简称“业主方”）：地址：________________________联系方式：____________________鉴于承包方具备地毯生产、销售和铺设的资质与经验，业主方需要铺设地毯，经双方友好协商，就甲方承包乙方地毯项目达成如下协议：第一条工程内容1.1承包方应按照本合同约定的数量、质量和规格，为业主方提供地毯产品及铺设服务。1.2承包方负责提供地毯的设计方案，经双方确认后实施。1.3承包方应按照合同约定的时间节点完成施工，并确保施工质量符合相关标准。第二条数量、质量和规格2.1数量：根据业主方提供的铺设面积和数量，双方共同确定具体的产品数量。2.2质量：地毯质量应符合国家相关标准和行业规定，具备耐磨、抗压、易清洁等特点。2.3规格：地毯的款式、颜色和尺寸等应符合业主方要求，并在合同中予以明确。第三条价格和支付方式3.1价格：双方根据市场行情、材料成本、施工难度等因素，共同确定地毯产品的价格。3.2支付方式：（1）合同签订后，业主方支付合同总额的50%作为预付款；（2）货物发出并完成铺设后，业主方支付合同总额的40%；（3）质保期满且无质量问题后，业主方支付合同总额的10%。4.1承包方应按照合同约定的工期完成施工，如因特殊情况导致工期延误，需提前通知业主方并协商解决。4.2工期延误导致业主方产生损失的，由承包方承担相应责任。5.1承包方应对所提供的地毯产品及施工质量承担质保责任，质保期为____年。5.2在质保期内，如地毯出现质量问题，承包方负责及时修复或更换。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。6.2违约金计算方式为：违约金额×违约天数×1%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同的变更和解除8.1双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认。8.2合同变更或解除后，未履行部分的风险和责任由双方协商解决。9.1本合同附件包括：地毯设计方案、施工图纸、材料规格书等。9.2附件与本合同具有同等法律效力，双方应共同遵守。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。甲方（承包方）：______________乙方（业主方）：______________甲方代表（或授权代表）：______________乙方代表（或授权代表）：______________签订地点：________________________签订日期：____年__月__日第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（以下简称“承包方”）：地址：________________________联系方式：____________________乙方（以下简称“业主方”）：地址：________________________联系方式：____________________丙方（以下简称“第三方”）：地址：________________________联系方式：____________________鉴于承包方具备地毯生产、销售和铺设的资质与经验，业主方需要铺设地毯，并引入第三方作为质量监督和售后服务提供商，以确保工程质量和后期服务达到双方满意的效果，经双方友好协商，就甲方承包乙方地毯项目及第三方提供监督和服务事项达成如下协议：第一条第三方主体职责1.1丙方作为独立的第三方主体，负责对甲方施工过程进行质量监督，确保施工质量符合相关标准。1.2丙方应提供专业的技术指导，对施工过程中出现的问题提出整改意见，并监督甲方及时整改。1.3丙方在工程验收环节，应按照合同约定的标准进行查验，确保工程质量达到预期目标。1.4丙方在质保期内负责售后服务，对地毯出现的质量问题进行及时修复或更换。第二条甲方权益保障2.1甲方有权要求丙方按照合同约定履行监督职责，确保工程质量。2.2甲方有权要求丙方在施工过程中提供技术支持，确保施工顺利进行。2.3甲方在合同约定的质保期内，有权要求丙方提供售后服务，解决地毯质量问题。2.4甲方有权根据合同约定，对丙方的履约情况进行评价，并提出改进意见。第三条乙方的义务与限制3.1乙方应按照合同约定支付款项，不得无故拖延或拒付。3.2乙方应提供施工场地和必要的施工条件，确保施工顺利进行。3.3乙方应协助甲方和丙方共同完成工程验收，并对验收结果予以认可。3.4乙方在质保期内如有地毯质量问题，应按照合同约定向甲方提出维修或更换要求。3.5乙方不得擅自更改合同约定的工程内容、数量和质量标准。第四条价格和支付方式4.1乙方应按照合同约定的金额向甲方支付地毯款项。4.2乙方应按照合同约定的时间节点支付款项，逾期支付的，应支付违约金。5.1甲方应按照合同约定的工期完成施工，如因特殊情况导致工期延误，需提前通知乙方并协商解决。5.2工期延误导致乙方产生损失的，由甲方承担相应责任。6.1甲方对所提供的地毯产品及施工质量承担质保责任，质保期为____年。6.2在质保期内，如地毯出现质量问题，甲方负责及时修复或更换。第七条违约责任7.1各方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。7.2违约金计算方式为：违约金额×违约天数×1%。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同的变更和解除9.1双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经各方确认。9.2合同变更或解除后，未履行部分的风险和责任由各方协商解决。10.1本合同附件包括：地毯设计方案、施工图纸、材料规格书等。10.2附件与本合同具有同等法律效力，各方应共同遵守。第十一条其他约定11.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份。11.2本合同自各方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。甲方（承包方）：______________乙方（业主方）：______________丙方（第三方）：______________甲方代表（或授权代表）：______________乙方代表（或授权代表）：______________丙方代表（或授权代表）：______________签订地点：________________________签订日期：____年__月__日第三方介入的意义和目的在于，通过引入独立的第三方第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________合同签订日期：____年__月__日甲方（以下简称“承包方”）：地址：________________________联系方式：____________________乙方（以下简称“业主方”）：地址：________________________联系方式：____________________丙方（以下简称“第三方”）：地址：________________________联系方式：____________________鉴于承包方具备地毯生产、销售和铺设的资质与经验，业主方需要铺设地毯，并引入第三方作为质量监督和售后服务提供商，以确保工程质量和后期服务达到双方满意的效果，经双方友好协商，就甲方承包乙方地毯项目及第三方提供监督和服务事项达成如下协议：第一条第三方主体职责1.1丙方作为独立的第三方主体，负责对甲方施工过程进行质量监督，确保施工质量符合相关标准。1.2丙方应提供专业的技术指导，对施工过程中出现的问题提出整改意见，并监督甲方及时整改。1.3丙方在工程验收环节，应按照合同约定的标准进行查验，确保工程质量达到预期目标。1.4丙方在质保期内负责售后服务，对地毯出现的质量问题进行及时修复或更换。第二条乙方权益保障2.1乙方有权要求丙方按照合同约定履行监督职责，确保工程质量。2.2乙方有权要求丙方在施工过程中提供技术支持，确保施工顺利进行。2.3乙方在合同约定的质保期内，有权要求丙方提供售后服务，解决地毯质量问题。2.4乙方有权根据合同约定，对丙方的履约情况进行评价，并提出改进意见。第三条甲方的义务与限制3.1甲方应按照合同约定完成施工，确保施工质量符合相关标准。3.2甲方应按照合同约定的时间节点完成施工，如因特殊情况导致工期延误，需提前通知乙方并协商解决。3.3甲方对所提供的地毯产品及施工质量承担质保责任，质保期为____年。3.4甲方在质保期内，如有地毯质量问题，应按照合同约定及时修复或更换。3.5甲方不得擅自更改合同约定的工程内容、数量和质量标准。第四条价格和支付方式4.1乙方应按照合同约定的金额向甲方支付地毯款项。4.2乙方应按照合同约定的时间节点支付款项，逾期支付的，应支付违约金。5.1甲方应按照合同约定的工期完成施工，如因特殊情况导致工期延误，需提前通知乙方并协商解决。5.2工期延误导致乙方产生损失的，由甲方承担相应责任。6.1甲方对所提供的地毯产品及施工质量承担质保责任，质保期为____年。6.2在质保期内，如地毯出现质量问题，甲方负责及时修复或更换。第七条违约责任7.1各方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。7.2违约金计算方式为：违约金额×违约天数×1%。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同的变更和解除9.1双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经各方确认。9.2合同变更或解除后，未履行部分的风险和责任由各方协商解决。10.1本合同附件包括：地毯设计方案、施工图纸、材料规格书等。10.2附件与本合同具有同等法律效力，各方应共同遵守。第十一条其他约定11.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方