2024年钢筋单项工程承包施工合同样本（二篇）

第3页共3页2024年钢筋单项工程承包施工合同样本发包人：承包人：甲方将其承建的恩施市房产局火车站片区还建房栋地下室外墙防水工程，承包给乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。一、承包方式：包工包料，材料必须送检，有结论报告时方可进行施工。二、工期要求：甲方根据现场施工需要，提前三天通知乙方进场时间，乙方必需按甲方预定的时间完工，不得拖延时间，若延期以每日200.00/日支付工期违约金，从工程款中扣除。三、承包范围：地下室剪力墙外墙面保温工程，施工中的一切设施设备由乙方自行解决。四、质量要求：1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工，不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。五、安全责任：乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中，乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安，按照建设单位及辖区派出所条文执行。总之，乙方所发生的一切安全责任事故，概由乙方自行负责，甲方不负任何责任。六、结算价格及付款方式：1、结算价格及计量方式：按实际施工数量按实结算，单价36.00元/2，该单价无论市场价格如何变化均不作调整。2、付款方式：工程完工付款70%，下余20%一年内支付，保质期满，结清余款。七、双方责任和权利：1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作，负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底，安全教育培训。2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作，甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资，否则追究相关责任。八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。经济手续结算完毕，合同自动失效。本合同一式2份，甲乙双方各执1份。甲方：_____乙方：_____法定代表人：_____法定代表人：______________年_____月_____日_____年_____月_____日2024年钢筋单项工程承包施工合同样本（二）2024年钢筋单项工程承包施工合同本合同由以下双方共同缔结：甲方（建设单位）：名称：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包单位）：名称：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方需要进行钢筋单项工程的施工，乙方具备相关的施工能力和经验，双方经友好协商决定，达成以下协议：一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程进度：1.5工程资金：1.6工期：1.7建设单位提供的图纸和技术要求：二、乙方责任和义务2.1乙方应按照甲方提供的图纸和技术要求，负责施工的组织和实施。2.2乙方应保证施工进度的合理性和安全性，并按照合同规定的工期完成工程。2.3乙方应严格遵守相关法律法规和施工标准，保证施工质量符合相关要求。2.4乙方应按照甲方要求，配合施工、监理及相关检测单位的工作，提供必要的协助和配合。2.5乙方应采取必要的安全措施，保障工程施工期间的安全和环境保护。三、甲方责任和义务3.1甲方应提供完整的建设方案、设计图纸、技术要求等相关资料，并配合乙方的施工工作。3.2甲方应按照合同规定的工期和支付方式按时支付工程款项，并向乙方提供必要的施工资金保障。3.3如甲方需要对工程进行变更或修改，应提前通知乙方，并准确提供变更的内容和要求。3.4甲方应提供必要的场地、办公及生活设施，并保障乙方施工所需的交通、供电、供水等基础设施的畅通和供应。3.5甲方应配合乙方进行工程验收，并在合格的情况下按合同约定支付工程尾款。四、工程价款及支付方式4.1工程总价款为____________（大写：________________）。4.2工程款项支付方式：（1）合同生效后，甲方应在合同签订之日起15个工作日内，支付工程款项的_____%,共计_________元。（2）工程完工后，乙方应提供相关工程报告和验收资料，甲方应在收到验收合格通知书后的__________个工作日内，支付工程款项的_____%,共计_________元。（3）工程尾款应在竣工验收合格后的__________个工作日内支付，金额为工程总价款扣除已支付金额后的剩余部分。五、保证金5.1乙方应按照合同总价款的_____%提供保证金，金额为__________元，作为合同履约的保证。5.2保证金应在签订本合同时一次性支付，并由甲方统一保管。5.3乙方在合同履行期间没有违约行为的情况下，保证金在工程完工后的_________个工作日内无息返还给乙方。六、违约责任6.1若甲方未按时支付工程款项，应按欠付金额每天支付相当于合同价款_____%的违约金。6.2若乙方未按合同要求按时完成工程，应按工程总价款的_____%/天支付违约金。6.3若甲方或乙方违反合同其他约定，应按照违约条款承担相应的法律责任。七、争议解决7.1双方因本合同履行发生争议的，应友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2本合同的签订、履行以及可能发生的争议均适用中华人民共和国法律。八、合同变更与解除8.1未经双方协商一致，本合同不得随意变更或解除。8.2若因不可抗力等原因，本合同无法履行，双方可协商解除本合同，解除后双方互不承担违约责任。九、其他9.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期自工程完工并经甲方验收合格之日起至工程质保期结束。9.2本合同一式双份，甲方和乙方各执一份，具有同等的法律效力。甲方（建设单位）