2024工程款支付担保合同书范本

编号：__________2024工程款支付担保合同书范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024工程款支付担保合同书范本合同目录第一章：总则1.1合同背景1.2合同目的1.3合同适用范围1.4合同术语定义第二章：合同主体2.1担保人2.2承包人2.3雇主第三章：担保金额与期限3.1担保金额3.2担保期限第四章：担保方式4.1保证金4.2保函4.3担保公司担保第五章：支付条件5.1支付工程进度款5.2支付奖金5.3支付违约金第六章：支付程序6.1工程款支付申请6.2审核与批准6.3支付方式与时间第七章：担保责任的解除7.1工程验收合格7.2承包人履行合同义务7.3担保人责任解除条件第八章：违约责任8.1担保人违约责任8.2承包人违约责任8.3雇主违约责任第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖第十章：合同的变更与终止10.1合同变更条件10.2合同终止条件第十一章：合同的生效、修改与解除11.1合同生效条件11.2合同修改条件11.3合同解除条件第十二章：合同的保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三章：合同的转让13.1合同转让条件13.2转让程序第十四章：其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件合同编号：2024GC001第一章：总则1.1合同背景：为保证2024年度工程项目的顺利进行，确保工程款项的支付及时、准确，特制定本合同。1.2合同目的：规范工程款支付过程，确保各方权益得到保障。1.3合同适用范围：适用于本项目工程款支付过程中的担保、支付条件、支付程序等环节。1.4合同术语定义：（1）担保人：指为本项目提供支付担保的企业或个人。（2）承包人：指承担本项目施工任务的企业或个人。（3）雇主：指雇佣承包人进行工程项目施工的企业或个人。第二章：合同主体2.1担保人：填写担保人全称。2.2承包人：填写承包人全称。2.3雇主：填写雇主全称。第三章：担保金额与期限3.1担保金额：填写担保金额。3.2担保期限：自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。第四章：担保方式4.1保证金：担保人应按合同约定向雇主支付一定比例的保证金。4.2保函：担保人向雇主出具保函，承诺在合同约定条件下履行支付义务。4.3担保公司担保：担保人可委托具有相应资质的担保公司进行担保。第五章：支付条件5.1支付工程进度款：按照工程实际进度，经双方协商确定工程进度款支付比例和时间。5.2支付奖金：按照合同约定条件和标准，对提前完成工程项目的承包人给予奖金。5.3支付违约金：违约方应向守约方支付违约金，具体金额和计算方式按照合同约定执行。第六章：支付程序6.1工程款支付申请：承包人向雇主提出工程款支付申请，并提供相关证明材料。6.2审核与批准：雇主对承包人提交的支付申请进行审核，批准后通知担保人进行支付。6.3支付方式与时间：支付方式可采用转账、现金等方式，支付时间按照合同约定执行。第七章：担保责任的解除7.1工程验收合格：工程竣工后，经双方验收合格，担保责任解除。7.2承包人履行合同义务：承包人按照合同约定履行完毕合同义务，担保责任解除。7.3担保人责任解除条件：按照合同约定条件，担保人责任解除。第八章：违约责任8.1担保人违约责任：担保人未履行合同约定的担保义务，应向雇主支付违约金，并承担相应法律责任。8.2承包人违约责任：承包人未按照合同约定履行义务，应向雇主支付违约金，并承担相应法律责任。8.3雇主违约责任：雇主未按照合同约定履行义务，应向担保人支付违约金，并承担相应法律责任。第九章：争议解决9.1争议解决方式：双方发生争议，可先协商解决；协商不成时，可以选择仲裁或诉讼解决。9.2仲裁机构：双方约定选定仲裁委员会进行仲裁。9.3诉讼管辖：双方约定在合同签订地人民法院管辖。第十章：合同的变更与终止10.1合同变更条件：合同签订后，如需变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同终止条件：合同履行完毕，双方协商一致终止合同。第十一章：合同的生效、修改与解除11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同修改条件：合同签订后，如需修改，应经双方协商一致，并签订书面修改协议。11.3合同解除条件：双方协商一致解除合同，并签订书面解除协议。第十二章：合同的保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起两年。12.3违约保密条款：违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方损失。第十三章：合同的转让13.1合同转让条件：经对方同意，合同可以转让。13.2转让程序：转让方应向对方提交书面转让申请，经对方同意后办理转让手续。第十四章：其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件：附件一：工程款支付申请表附件二：担保人资质证明附件三：承包人资质证明合同编号：2024GC001甲方（雇主）：____________乙方（承包人）：____________丙方（担保人）：____________签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应按照甲方指定的供应商采购材料，并承担由此产生的费用。2.甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的便利条件。3.甲方变更权：甲方在不改变合同总价的前提下，有权根据工程实际情况变更工程内容、规模、工期等。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工计划，确保工程顺利进行。4.甲方提前终止权：在合同履行过程中，如甲方认为乙方不符合合同约定，甲方有权提前终止合同。此时，甲方应按照合同约定支付乙方已完成的工程价款，但有权扣除乙方因不符合约定而产生的费用。5.甲方权益保护：乙方在施工过程中，不得侵犯甲方的知识产权、肖像权等合法权益。如乙方违反此规定，甲方有权要求乙方停止侵权行为，并承担相应法律责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量承诺：乙方承诺按照合同约定完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。如工程出现质量问题，乙方应承担修复责任及因此产生的费用。2.乙方进度保障：乙方应确保工程按照合同约定的工期顺利进行。如乙方原因导致工程延期，乙方应承担延期违约金，并赔偿甲方因此产生的损失。3.乙方保密义务：乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，并不得向第三方泄露。如乙方违反此规定，乙方应承担违约责任，赔偿甲方损失。4.乙方安全生产：乙方应按照相关法律法规及甲方要求，确保施工过程中的安全生产。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应法律责任。5.乙方违约责任：乙方在合同履行过程中，如发生违约行为，应按照合同约定承担违约责任。如违约行为导致甲方损失，乙方还应承担赔偿责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责：第三方中介应按照合同约定，协助甲方和乙方完成工程款支付事宜。如第三方中介未履行协助义务，应承担相应违约责任。2.第三方中介费用：第三方中介在合同履行过程中产生的费用，由甲方承担。如双方另有约定，从其约定。3.第三方中介的独立性：第三方中介在履行合同过程中，应保持独立性，不受甲方和乙方的不当影响。如第三方中介违反此规定，应承担相应法律责任。4.第三方中介的保密义务：第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方、乙方商业秘密、技术秘密等予以保密，并不得向第三方泄露。如第三方中介违反此规定，应承担违约责任，赔偿甲方、乙方损失。5.第三方中介违约责任：第三方中介在合同履行过程中，如发生违约行为，应按照合同约定承担违约责任。如违约行为导致甲方、乙方损失，第三方中介还应承担赔偿责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程款支付申请表2.担保人资质证明3.承包人资质证明4.工程验收证书5.工程进度报告6.材料采购清单7.第三方中介服务协议8.安全事故报告9.违约金计算公式10.合同履行证明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定支付工程款未履行监督义务未按约定时间提前终止合同未支付乙方已完成的工程价款2.乙方违约行为：工程质量不符合约定工程进度严重延误未履行保密义务未保障安全生产未按约定完成工程3.第三方中介违约行为：未按约定协助甲方和乙方完成工程款支付事宜未履行保密义务未保持独立性未按约定时间提供服务三、法律名词及解释：1.违约金：一方违反合同约定，应向守约方支付的金钱赔偿。2.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.知识产权：指著作权、专利权、商标权等权利。4.保密义务：合同一方对合同另一方提供的保密信息予以保密的义务。5.工程验收：对工程项目进行质量、安全、进度等方面的检查，以确认工程是否符合合同约定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：根据合同约定，协商确定延期违约金，并追究责任。2.工